建设工程施工合同范本（通用4篇）

建设工程施工合同范本（通用4篇）建设工程施工合同范本7建设工程施工合同写什么呢？施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是网友给分享的“建设工程施工合同范本（通用4篇）”，希望能够帮到你哟!建设工程施工合同范本【第一篇】发包方：______________________________(以下简称甲方)承包方：______________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：_______________________________________2、工程地点：_______________________________________3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为_____米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币_________元整。6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_____元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1按以下原则结算：8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按______元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。宽度：不小于设计规定。9.1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。道路中线标高允许误差±20mm。平整度允许偏差：20mm。宽度允许偏差：100mm。9.2材料要求9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。9.6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。10、安全生产和文明施工：________10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。10.2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。11、资料管理和竣工结算的有关规定：11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。12、付款办法：12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。12.2质量保修金按以下规定支付：a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b)质量保修金不计利息。12.3水电费用乙方自理。13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第_______种方式解决：(一)提交_______仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。发包方：_____________承包方：_____________代表：_____________代表：_____________合同签订地：___________________年____月____日建设工程施工合同范本【第二篇】建设单位(甲方)：________施工单位(乙方)：________一、__项目道路工程1道路工程名称：__工程2工程地点：位于__3承包范围：__工程点上山路4合同价款：合同总价________万元，大写：________5合同工期：________工程总期天。开工日期为：20______年____月____日竣工日期为：20______年____月____日。6工程内容道路全长711米，宽4米，总方量为2718.8立方米二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受甲方管理人员的监督，确保工程质量通过甲方验收。三、付款方法工程完工后采用报账制，验收后付款。四、安全责任1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。五、双方责任1、甲方：派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。2、乙方：(1)加强安全生产教育，严格安全生产施工规范。(2)严格按照要求施工，确保工程质量，按合同定时间竣工交工。六、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。七、本合同一式两份，双方各执一份。建设单位(甲方)：________(公章)施工单位(乙方)：________(公章)甲方代表签字：________乙方代表签字：________建设工程施工合同范本【第三篇】委托方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下：一．服务内容甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二．质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。乙方对其销售的产品提供年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。三．合同报价合同报价见“网络工程明细表”四．付款方式同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。五．违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：开户行：开户行：帐号：帐号：年月日建设工程施工合同范本【第四篇】（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：1本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；2中标通知书；3补遗书；4投标函及投标函附录；5项目专用合同条款；6公路工程专用合同条款；7通用合同条款；8技术规范；9图纸；10已标价工程量清单；11承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；12其他合同文件。3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）_____元（￥）。5、承包人项目经理：________。承包人项目总工：________。6、工程质量符合标准。7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：________（盖单位章）承包人：________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：________（签字）法定代表人或其委托代理人：________（签字）______年____月____日______年____月____日