装饰施工合同【参考4篇】

好文供参考!1/12装饰施工合同【参考4篇】【引读】这篇优秀的文档“装饰施工合同【参考4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！装修施工合同【第一篇】委任单位：____________________________施工单位：____________________________就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：____________________________________。二、工程地点：____________________________________。三、工程项目内容：_________________________________________。四、工程期限：本工程自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日完工。五、工程造价为人民币：_______________________元。好文供参考!2/12六、付款方式：________________（1、2、3）。1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的_____%预付款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的_____%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。七、材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，好文供参考!3/12并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。九、工程质量1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院好文供参考!4/12判决执行。十三、本合同报价表一式_____份，甲、乙方双方各执_____份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：_________________________乙方单位（盖章）：___________________________________________年________月________日__________________年________月________日装饰施工合同【第二篇】委任单位：____________施工单位：____________就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：___________________________二、工程地点：________________________三、工程项目内容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造价为人民币：____________________________________好文供参考!5/12六、付款方式1．合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2．开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1．乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2．乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3．施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4．乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，好文供参考!6/12由施工方负责。5．如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1．本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2．由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4．装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注好文供参考!7/12本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲．乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）：________代表人：__________________乙方单位（盖章）：________代表人：__________________日期：____________________签订合同地点：____________装修施工合同【第三篇】甲方（业主）：乙方（负责人）：一、甲方要求乙方把次卧室新做的南南铝铝合金窗，其材料为厚11毫米，宽96毫米的铝合金窗中：上面4个推玻门、纱窗2个做好。二、4个推玻门铝合金材料厚毫米，宽毫米，纱窗和推玻门每个高厘米，宽厘米。玻璃为厚厘米优级钢化好文供参考!8/12玻璃，纱窗为不生锈纱窗，铝合金推玻门和纱窗轮子要买最好的，玻璃胶要买防水、防晒抗裂性较好的，打玻璃胶时，要求美观、均匀、无裂缝、不漏水。三、4个推玻门每个平方，每个__________元，共__________元。2个纱窗每个__________元，共__________元。人工钱和材料费共人民币元。四、特别要求铝金窗在安装合格后，要求在4块推玻门和纱窗门中最高点，能在上轨道处看见铝合窗的主要承重柱子高度，能高出或进去上轨道下缘约厘米以上为合格。（但下轨道轮子处缝也不要太大，以免推玻和纱窗门跳槽，不安全使用）。另要求每块玻璃大小左右进槽槽五、要求以上工作做到保证质量，安装牢固，使业主安全使用，保修期六、（1）、要求乙方自带工具，安装时，搬铝合金窗材料进业主家，要轻拿轻放，不得损坏业主的门窗、水管、电路和已刮好的腻子粉墙，特别是天面吊顶等非常难补。另外在打玻璃胶时，边缘要贴上分色纸，以免把腻子粉墙搞脏。避免业主不应有的损失。（2）、在安装过程中，不得往屋外丢弃任何物品，不得在屋内吸烟，如借用业主的梯子、凳子，一定要钉牢固才能使用，在工作中必要时要系安全带等设施，绝好文供参考!9/12对安全才能施工。如以上出现事故由安装工人负责。七、工作时间从年月日起至年月日止。八、此协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后，立即生效。甲方签字（业主）：_________乙方签字（业主）：_________联系电话：_________联系电话：_________身份证号码：_________身份证号码：_________住址：_________住址：______________年____月____日_____年____月____日装修施工合同【第四篇】合同编号：________发包人：_________承包人：_________住所：_________住所：_________委托代理人：_________营业执照号：_________电话：_________委托代理人：_________电话：_________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：好文供参考!10/12第一条工程概况1、工程地点：______________________________________。2、工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。3、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）；（3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。4、工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。5、合同价款：本合同工程造价为（大写）：________________________元，小写：______________元（家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。好文供参考!11/12第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条发包人义务1、开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2、提供施工期间的水源、电源；3、负责协调施工队与邻里之间的关系；4、不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务好文供参考!12/121、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。甲方（业主）：_______________（签章）乙方：_____________（签章）住所地址：_______________________企业地址：___________________