最新建筑工程施工合同范本

最新建筑工程施工合同范本建筑工程施工合同的签订有利于保障双方的权益，下面最新建筑工程施工合同范本是网友想跟大家分享的，欢迎大家浏览。最新建筑工程施工合同范本1甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。(二)权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日最新建筑工程施工合同范本2XXXXXX公司(以下简称甲方)XXXXXX公司(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX工程内容：XXXXX承包范围：包工包料开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：40天质量等级：合格合同价款(大写)：第二条图纸一、图纸提供日期：xxxx年xx月xx日二、图纸提供套数：两套第三条驻工地代表一、甲方驻工地代表及委派人员名单：二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：无三、乙方驻工地代表：第四条甲方工作一、乙方施工所需要的`场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。一、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。二、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。四、负责在交工前清理施工现场。第六条检查和返工乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题需要乙方返工、修改，乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出，由甲方承担。第七条工程质量等级:合格.第八条验收标准:一、按照建筑施工质量验收规范GB50300-2001验收。第九条工程价款与支付一、总造价：二、付款方式：1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。3、一年后支付总造价5%质保金。第十条乙方采购材料设备一、乙方采购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。二、材料要求：第十一条竣工验收乙方提供验收报告的时间：工程竣工验收后二日内。一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。第十三条保修一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。二、由乙方提供的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。第十四条争议在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要保护好已完工程。第十五条安全施工一、在施工期间，由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。第十六条其它一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)开户银行名称：开户银行名称：银行帐号：银行帐号：签订日期：年月日签订日期：年月日