您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 试验检测委托合同【实用4篇】
试验检测委托合同【实用4篇】随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是网友精心分享的“试验检测委托合同【实用4篇】”,供您参考阅读。试验检测委托合同【第一篇】甲方(委托人):乙方(检测机构):检测机构编号:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3结构类型:1.4监督单位:1.5开工日期:1.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它:第九条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。甲方:(盖章)甲方:(盖章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:单位电话:单位电话:传真:传真:联系人:联系人:联系人手机:联系人手机:合同订立时间:___年___月___日合同订立地点:试验检测委托合同【第二篇】合同编号:甲方(委托人):乙方(检测机构):检测机构编号:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3结构类型:1.4监督单位:1.5开工日期:1.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它:第三条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。甲方:(盖章)_______乙方:(盖章)_______住所:_______住所:_______法定代表人:_______法定代表人:_______委托代表人:_______委托代表人:_______开户银行:开户银行:_______账号:_______账号:_______邮政编码:_______邮政编码:_______单位电话:_______单位电话:_______传真:_______传真:_______联系人:_______联系人:_______联系人手机:_______联系人手机:_______合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:______________试验检测委托合同【第三篇】委托单位:北京XX公司受委托单位:南昌赣建工程质量检测中心签订时间:________年____月____日签订地点:____市____区安苑东里三区10号根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。一、工程概况1、工程名称:国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点:3、建筑面积:4、结构类型:5、层数:6、结构完成日期:7、工程竣工日期:二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、违约责任1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的'经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称:受委托单位名称:(盖章)(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:单位地址:单位地址:联系电话:联系电话:传真:传真:签定日期:________年____月____日签定日期:________年____月____日试验检测委托合同【第四篇】合同编号:甲方(委托人):乙方(检测机构):检测机构编号:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点:丘北县舍得乡1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期:1.6其它:第二条:检测项目甲方委托乙方的检测项目:原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它:第三条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:联系人手机:联系人手机:合同订立时间:
本文标题:试验检测委托合同【实用4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-10432931 .html