工程清包工合同（精选5篇）

参考资料，少熬夜！工程清包工合同（精选5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是网友为大家分享的工程清包工合同（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。工程清包工合同【第一篇】甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，签订本协议。一、工程概况1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区2、工程地点：沁源县构配件小区对面3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。二、承包方式和价格及支付方式1、包工不包料的清包方式。2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量按照工程签证进行结算。3、支付方式：主体完工，支付总工程款的40%。户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。三、承包范围1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。2、乙方应与甲方工期紧密配合，按期竣工交验。进场时间变化，甲方须向乙方提前15天通知给予乙方参考资料，少熬夜！准备。四、材料要求1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不承担责任，但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。）2、甲方按期给予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不可抗力的原因除外）五、质量要求乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。六、安全文明施工要求1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等）。3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担，与甲方无关。七、双方义务1、甲方义务甲方向乙方提供施工图纸一套，并向乙方提供生活用房。甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方所有。甲方向乙方提供安全防护用具。甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺利进行。2、乙方义务乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料参考资料，少熬夜！做好清点工作，办理交接手续。乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理维修，保证施工现场正常运行。八、由下列情况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：1、由严重危害甲方利益及行为的。2、对甲方安排的工程进度完不成，并整改见效不明显的。3、施工质量达不到要求的。4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。甲方（签章）：乙方（签章）：___年___月___日___年___月___日工程清包工合同【第二篇】发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：_________________________。2、住房结构：，房型房厅套，施工面积_________平方米。3、承包方式：_清包工。4、工期：自______年__月__日开工，至______年__月__日竣工，工期_____天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：_____________。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。（2）第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_________元。（3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定参考资料，少熬夜！1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的.施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任参考资料，少熬夜！务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日：工程清包工合同【第三篇】水电清包工程合同范本水电安装工程清包合同甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方）乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程概况工程地点：望城县丁字镇彩陶源村工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司二、承包方式包工不包主材的大清包方式三、工程包干承包范围及内容1、承包范围：a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协参考资料，少熬夜！助用工；c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。2、承包内容：a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；d、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。四、施工范围界限1、排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业负责；2、消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；。3、配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；4、给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；5、消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。参考资料，少熬夜！五、清包工期与土建同时进场，同时竣工交验。六、质量标准工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定合格等级，争创优良。合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同2、本合同附件七、标准规范除本工程另有约定外，本合同适用标准规范下：1、设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集2、执行国家、省市强制性规范条文八、图纸甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。九、清包合同价款及调整1、本合同价款采