【精】瓷砖买卖合同

【精】瓷砖买卖合同随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是网友为大家分享的“【精】瓷砖买卖合同”，仅供参考，希望能够帮助到大家。瓷砖买卖合同【第一篇】供方：需方：一、签约时间：年月日二、产品名称、编号、数量、金额三、交货地点：四、运输方式：五、包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。六、验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。七、结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。八、供货时间：年月日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在年月日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。九、违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。十、解决合同纠纷的`方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。十四、验收标准;以双方封样为准。十五、其他;供方收到定金后，此合同生效。十六、有效期;从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日瓷砖买卖合同【第二篇】瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。下面是网友帮大家分享的“【精】瓷砖买卖合同”，希望对您有所用途，喜欢就下载吧。需方：(以下简称甲方)供方：安庆宏建伟业建材有限公司(以下简称乙方)经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。三、交货方式及期限：1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。四、结算方式：1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的`30%作为供货定金;2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。五、违约责任：1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。六、争议解决：如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：日期：年月日瓷砖买卖合同【第三篇】需方：___________（以下简称甲方）供方：___________（以下简称乙方）经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：一、质量标准：按照HJ/T297—20_____陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。二、产品名称：规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。三、交货方式及期限：1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在______年____月_____日前全部送到甲方工地。四、结算方式：1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。五、违约责任：1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的.违约金赔偿施工单位的误工费用。2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。六、争议解决：如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：___________________年____月_____日______年____月_____日瓷砖买卖合同【第四篇】需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：一、质量标准：按照HJ/T297—20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。三、交货方式及期限：1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。四、结算方式：1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。五、违约责任：1、如乙方不能按照甲方要求的.交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。六、争议解决：如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：xx年xx月xx日瓷砖买卖合同【第五篇】需方：供方：第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。第二条、质量标准与施工要求：1。供方提供的产品符合国家标准（GB/T4100）；特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定；2。需方应按照供方所提供的“产品合格证”（在包装盒内）背面的使用要求进行施工。第三条、产品包装要求：按供方标准包装。第四条、验收方法和提出异议：1。对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格；2。对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。3。需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点；4。产品质量保证期为壹年。送货约定：a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程b、送货地址：广丰路758号c、签收人：余绍松陆德兴d、运费承担方式：（请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”；如不在以下可选方式之列的.，请在“其他”一栏注明运费承担方式。）第五条、货款结算方式及期限：本合同为货到工地付款方式：15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。第六条、违约责任：1。合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理；2。需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决；如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。第八条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。第九条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。第十条预付款贰万元整。需方：供方：年月日：瓷砖买卖合同【第六篇】需方：_________供方：_________第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。第二条、质量标准与施工要求：1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;2.需方应按照供方所提供的'“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。第三条、产品包装要求：按供方标准包装。第四条、验收方法和提出异议：1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;4.产品质量保证期为壹年。送货约定：a、项目名称：_________b、送货地址：_________c、签收人：_________d、运费承担方式：_________(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)第五条、货款结算方式及期限：本合同为货到工地付款方式：_________日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。第六条、违约责任：1.合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;2.需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。第八条、本合同一式_________份，供方_________份，需方_________份。第九条、其他约定事项：_________合同如需增补，则按照此合同单价。第十条预付款__________________元整。需方：_________供方：______________-年____月____日瓷砖买卖合同【第七篇】合同编号：需方（甲方）：签订地点：供方（乙方）：签订时间：甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：工程名称：工程地点：第一条标的（材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价）注：1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：2、以上价格为不含税票。第二条交货时间、地点及方式1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：仓管：为收货人，为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定（加工砖按样品型号、花色为约定）：3、交货地点：4、交货日期：号前全部到齐甲方工地。第三条付款方式1、合同签订后天