2023试验委托合同

2023试验委托合同在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是网友收集分享的“2023试验委托合同”，仅供参考，欢迎大家学习下载。2022试验委托合同【第一篇】甲方(委托人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。第一条：检测对象第二条：检测项目甲方委托乙方不限于以下检测项目：企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方提供所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的`技术要点及乙方要求予以说明的事项。(4)对于没有具体检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方承担责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。第五条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。(以下无正文)甲方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：乙方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：2022试验委托合同【第二篇】委托单位：xxx有限公司受委托单位：xxx检测中心签订时间：20xx年4月10日签订地点：北京市朝阳区安苑东里三区10号根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目。2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的.赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、违约责任1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称：受委托单位名称：(盖章)(盖章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：签定日期：20xx年4月10日签定日期：20xx年4月8日2022试验委托合同【第三篇】甲方(委托人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第九条争议的'解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)甲方：(盖章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：单位电话：单位电话：传真：传真：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：2022试验委托合同【第四篇】甲方(委托人)：乙方(检测机构)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的`原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：20_-4-11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2022试验委托合同【第五篇】合同编号：甲方(委托人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的`规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第三条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：2022试验委托合同【第六篇】合同编号：甲方（委托人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第三条争议的.解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：（盖章）_______乙方：（盖章）_______住所：_______住所：_______法定代表人：_______法定代表人：_______委托代表人：_______委托代表人：_______开户银行：开户银行：_______账号：_______账号：_______邮政编码：_______邮政编码：_______单位电话：_______单位电话：_______传真：_______传真：_______联系人：_______联系人：_______联系人手机：_______联系人手机：_______合同订立时间：_______年_______月_______日合同订立地点：______________2022试验委托合同【第七篇】甲方：乙方：甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中，委托乙方对建筑工程施工中的原材料、半成品、成品进行试验检验工作。为保障双方的合法权益，经双方协商，订立本协议书，共同遵照执行。一、甲方委托乙方进行的试验，由甲方填写委托单，并经监理单位见证后进行取样，交乙方签认后委托试验开始，乙方须按甲方委托的试验项目进行试验。二、乙方为甲方提供的试验报告，纸张规格为a4，共4份，(打印格式必须符合资料归档要求)。三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型，砼、砂浆试件拆模后应及时养护，同条件试件应与结构实体养护条件相同，并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护，养护条件要符合国家标准、规范要求。四、试验范围：水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接与机械连接)的'力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土