工程分包合同协议书通用4篇

参考资料，少熬夜！工程分包合同协议书通用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程分包合同协议书通用4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程分包合同【第一篇】一、工程名称：二、工程地址：三、发包单位：(甲方)四、承包单位：(乙方)五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。六、开竣工时间：开工xx年6月15日。计划竣工xx年10月31日。七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。参照xx定额标准，执行xx年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(A)×为工程承包费用。八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。九、工程质量：1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责(包括人工费)。十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。十三、关于相关费用问题：1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。2、临时设施费按相关定额计取。3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责，甲方承担50%，乙方承担50%。参考资料，少熬夜！6、以上原则性规定，具体项目如特殊情况以承包合同条款为准，以上规定自签发之日起执行。7、签字盖章后，法律生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程分包合同【第二篇】劳务发包人：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日；总日历天数为：天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。2、劳务价款的支付(1)合同生效即支付预付款30000元；(2)进度款支付：每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%;(3)最终支付：工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。四、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);(3)本工程施工总承包合同；(4)本工程施工专业承包合同。五、图纸参考资料，少熬夜！劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。八、工程量及点工的确认参考资料，少熬夜！1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。九、争议解决合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。十二、补充条款十三、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。劳务发包人：(公章)劳务承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工程分包合同【第三篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同共同信守。一、工程名称：参考资料，少熬夜！二、工程地点：三、工程承包范围及内容：四、施工工期：从年月日到五、承包方式：包工、包料，乙方自行提供电动工具、手动工具工具耗材，运费及垂直运输费由乙方负责。乙方承接工程后不准以任何方式分包或转包；甲方如发现乙方分包或转包施工，有权终止合同，并由乙方承担由此产生的质量、进度等全部法律及经济责任。六、验收方法及标准：1、以乙方向甲方提供的样板为生产标准并以此为验收依据，并应符合相关企业、行业或国家的有关标准，乙方同时提供原厂产品质保书，合格证，检测报告及相关证明；施工要符合相关行业标准。2、材料到场后，甲方对数量和质量验收合格后方可使用。3、工程质量验收标准：按照甲方认可的设计施工图、工程承包范围及项目内容和建设部颁发的施工验收规范《GB50210—2001》为验收依据，合格率达到100%，并确定实际工程量。七、品质要求及单位价格：工程单价为元/㎡。八、预计工程量及工程造价：㎡，元。九、付款方式及时间①材料、工人同时进场，甲方付乙方工程款②工程完成总工程量的③工程完成总工程量的④工程完成总工程量的⑤工程完成总工程量的⑥剩余工程款待装饰工程全部交付验收后，，期满后无息一次付清。十、违约责任1、乙方需按照本合同规定及乙方提供的样板为验收标准，按质、按期完成施工任务，若存在质量及施工进度上的延误，乙方须承担由此引起的一切经济及工期损失，逾期每天承担违约金元人民币。2、如不能完全符合品质要求将由供方无偿重新供货并承担由此造成的一切损失。十一、乙方责任①乙方的施工队伍必须是由精干技术人员组成；②乙方应自行负责本工队工人在此工程施工期间的人身安全及由于供方造成的第三者人身安全，发生的上述安全事故乙方自行处理且承担一切费用；《装饰工人施工合约》作为本协议的必要附件。③乙方应旅行应有的义务负责劳务工人的工资发放、交通、食宿及相关的保险等事宜；④乙方应加强防火、防盗、施工安全的防护措施，加强施工队伍的管理，自觉遵守执行安全、文明施工和夜间施工等规参考资料，少熬夜！程，否则因违反有关规定所受安全部门和监理部门处罚或其他经济损失均由乙方承担。十二、甲乙双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时，经双方协商由合同公证机关查实证明，可免于承担责任。十三、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止，应经双方协商同意，另立协议方可生效。十四、本合同在有效期内任何一方违约，可上诉仲裁委员会。十五、本合同一式三份，双方各执一份，项目部执一份。附营业执照或身份证复印件。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程分包合同【第四篇】总承包单位：简称甲方分包单位：简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》的原则，按建筑工程施工合同基本条例的有关条款。为了确保工程施工质量、进度工期，经双方友好协商，甲方决定将向莆高铁福建永泰县高盖山隧道二衬工程分包给乙方施工。为了明确甲乙双方的权利义务、经济责任及内部经济责任承包合同管理的有关规定，双方自愿协调达成如下合同协议条款，并双方共同遵照执行。第一条工程的承包范围、内容、单价工程名称：向莆高速铁路高盖山隧道二衬工程工程地点：福建省永泰县同安乡高盖山承包内容：(一)二衬，(1)清底地面做平砼，做小边墙；(2)挂防水布；(3)做台车灌捣砼；(4)水沟电缆槽(二)消磨段，人工支模及搅捣砼，人工拆模；(三)左右洞连通过道；(四)斜井堵洞浆砌块石墙封闭；(五)杂工；(六)台车走空车跳板做；(七)30公分底板钢筋砼。承包单价：(一)二衬综合价800元/米，及加宽道(6米台车)850元/米，其中地面砼90元/米，小边墙80元/米，挂防水布100元/米，水沟电缆槽及制作安装200元/米，不含盖板制作安装145元/米。(二)消磨段，人工支、拆模灌砼1800元/米。(三)左右洞通道，人工操作1300元/米。(四)斜井洞口浆砌块乱石墙封闭100元/立方米。(五)杂工：100元/天；(六)台车跳板空走每走1米10元；参考资料，少熬夜！(七)30公分钢筋砼底板每米90元(钢筋制作安装另外议价)。(注：第六项目第七项目不含在二衬项目综合价在内，是另外分出计算)所有的工程施工需用的机具、设备和模具由甲方提供。工程进度：在电器机械材料正常运转下，每个月必须完成200米以上(两部台车使用)水泥泵车由甲方派专人开(开泵车司机工资乙方出50%)第二条承包方式采用包工不包任何材料及机具设备第三