工程承包协议书实用5篇

参考资料，少熬夜！工程承包协议书实用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程承包协议书实用5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程承包协议书1甲方：乙方：经甲乙双方协商决定，甲方愿意将的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方，具体要求如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容如下：1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括：整个工程外钢管架的搭拆，安全网和挂拆，架料清理，堆放等工序。2、工期要求：本工程工期按甲方特定期为准；乙方须确保工地所需的技工人数，确保过程顺利进行并配合施工，确保工程工期；如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期，则一切损失均由乙方承担，如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。3、质量、安全要求：乙方必须严格按照操作规程进行施工，严格按照国家安全规范进行施工；所使用的架料材质必须符合有关规定，在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全，杜绝任何安全事故发生，如因乙方施工过程中违反操作规程施工，发生安全事故则一切损失均由乙方承担。4、结算方式及单价（1）外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作，按房屋及实际搭拆建筑面积计算，单价：元/㎡。（2）不含满堂架材料。（3）不含竹跳板及木方、木板。5、付款方式：按实际进行付款，按每月总造价付给乙方80%，待工程竣工后乙方在拆除外架前，甲方付给乙方20%，拆完外架后半个月内付清全部工程款。6、工期和超期如下：从年月日至年月日止，共计个月，到出场时间共计个月，如超期每一个月，甲方补乙方每月超期周理费用。7、如果发生二次搭设，甲方补偿建筑每平方元，如发生零时点工，180元/工日。8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。参考资料，少熬夜！甲方：乙方：年月日年月日工程承包协议书2发包方：_________承包方：_________根据《中华人民共和国协议法》和《建设工程勘察设计协议条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本协议，以资共同遵守。第一条工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自协议生效后_________天内，委托方应向承包方给付定金。协议履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_________天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元，估算设计费为_________元。委托方不履行协议的，无权要求返还定金；承包方不履行协议的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：_________。3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1、承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围参考资料，少熬夜！内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_________。2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3、承包方不按协议规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：_________。5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6、委托方超过协议规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。第七条争议的解决方式协议执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，协议双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条附则本协议未言明事项，一律按《中华人民共和国协议法》和《建设工程勘察设计协议条例》规定执行。本协议附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各执1份；副本_________份，分别报送_________备案。委托方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________法定代表人（签名）：_________法定代表人（签名）：_________参考资料，少熬夜！委托代理人（签名）：_________委托代理人（签名）：_________地址：_________地址：_________开户银行：_________开户银行：_________帐号：_________帐号：_________电话：_________电话：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________工程承包协议书3房主人：____________（简称甲方）承包负责人：____________（简称乙方）甲方位于xxx县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。2、工程内容：从0以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。参考资料，少熬夜！8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。甲方签字：____________乙方签字：_______________年___月___日___年___月___日工程承包协议书4发包方：重庆市__区龙凯家具制造有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据国家有关法律法规的相关规定，甲、乙双方本着友好协商，平等互利，诚实守信的原则达成本协议，以资双方共同信守履行。一、工程名称：重庆市__区龙凯家具制造有限公司厂房改造工程二、工程地点：__区__工业园区标准化厂房4号楼2楼。三、工程时间：20_年8月1日至20_年10月31日止。四、工程造价：60万元（详见甲乙双方签字认可的工程预算清单）五、工程材料以图纸标注材料规格、型号进行选材，材料必须是正规厂家产品，必须有产品合格证。六、工程质量1、以甲方认可的施工图纸为准；2、在施工安装过程中，焊接牢固平整，安装稳定。3、所有砌体粉刷平顺。4、电力安装符合电力设计要求，电线电缆按规格达到国标标准。5、保质期10年。七、付款方式从材料进场后开始付款，按工程进度付款，完工后经甲方验收合格后在一个月内付清尾款。八、违约责任1、由于甲方人为或其他原因造成损坏的，乙方不负责。2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，按银行的短期贷款利率偿付给乙方作为逾期付款违约金。3、乙方未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价百分之一的逾期违约金。4、因乙方质量问题而造成的损失，乙方负责赔偿损失，并按质量要求对出现质量问题部分进行处理。5、凡因执行本协议所发生的争议，双方通过协商解决，协商不成，双方均有权向当地法院提起诉讼。参考资料，少熬夜！九、安全责任在运输、施工过程中所发生的一切安全事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。十、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章生效。十一、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均有相等的法律效力。甲方：乙方：（代表）（代表）签字日期：年月日签字日期：年月日工程承包协议书5发包方（甲方）：_______________________承包方（已方）：_______________________经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1．工程地点：___________________________________________________。2．工程总造价：_______________________万元（大写）。3．工期乙方确保在_______年______月______日开工，于_______月_______日完工，工程标准达到合格_______级。4．开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5．工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6．工程质量（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查与质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；（4）