建设工程采购合同定义 建设工程采购合同管辖（最新4篇）

1/7建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖（最新4篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家分享的“建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖（最新4篇）”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖【第一篇】甲方(需货方)：编号：乙方(供货方)：签订地点：本合同按照《中华人民共和国合同法》《建筑法》等有关法规和建设规章的规定，双方协商一致后签订本合同。第一条标的、数量、价款：建筑消石灰粉，每吨单价260元，数量以实际到货，经正规过磅，以磅单数据为准。第二条质量标准：乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。第三条乙方对质量负责的条件及期限：提供产品质量检验报告、合格证书。第四条交(提)货地点、方式：供方生产厂，需方安排车辆自行提货，过磅。2/7第五条付款方式：材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。第六条本合同解除条例：按《合同法》规定的一般法定解除的条件执行。第七条违约责任：(1)不能按期提供合格产品;(2)不能提供相关质保证书;(3)产品出现严重质量问题;(4)需方不能履行合同约定的条款付清货款。上述四种行为视为严重违约。严重违约将赔偿受损者全部损失。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人首先协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。第九条其他约定事项：按实际到货量进行结算，如以后因工程需要追加货物，均按本次报价进行追加，不再进行谈判采购。第十条本合同在签订之日起生效，一式三份，甲方持二份，乙方一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日3/7建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖【第二篇】本协议书于20xx年____月____日由________（以下简称“业主”）为一方与________（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：l、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：1中标函。3合同条件。4规范。5图纸。6工程量清单。3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。4/7业主签名：_____________承包人签名：____________联系人：_______________联系人：________________建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖【第三篇】甲方：签约地点：乙方：签约时间：甲方因工程建设需要，暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油，依据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：一、单价及数量：备注：型号、数量以实际加油型号及数量为准，并经双方现场签字认可。二、卸货地点及要求：在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。三、质量要求、技术标准：以国家标准所规定的要求为准。四、验收标准：5/7每次送油时，甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格，甲方有权退货并终止合同，由此所造成的相应损失由乙方全部承担;当月由于乙方单次计量仪器有误，导致加油量不足时，甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时，按照当月三次计量缺少的比例，在月度累计结算时，甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。五、付款方式：甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款，结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票。六、其他责任事项：在柴油运输过程中，所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。七、本合同所订一切条款，甲、乙双方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约，守约方可单方面解除合同。八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，如无法协商解决可向合同签订地人民法院起6/7诉。十、本合同一式份，甲方份，乙方份，自双方签字盖章之日起生效。甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________法定代表人：_________20xx年____月____日20xx年____月____日建设工程采购合同定义建设工程采购合同管辖【第四篇】采购方：(以下简称甲方)供应方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。第一条、材料价格清单及总价1、材料名称;数量;单价;金额：总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)第二条、交货地点：第三条、付款方式：第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责7/7人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。第六条、违约责任：1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。第七条：合同执行：本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日