您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 精品建筑工程施工合同2篇
精品建筑工程施工合同2篇合同范本网内容专辑推荐:“精品建筑工程施工合同2篇”,敬请浏览。随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。签订合同后要积极履行合同。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,您是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?我们特别为您分享的“精品建筑工程施工合同2篇”,希望对您的工作和生活有所帮助。建筑工程施工合同范文篇【第一篇】甲方:___乙方:____第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款、承包范围:旧房拆除,新房重建、承包方式:包工包料、建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工、工程质量:参照国家房屋质量有关要求、合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。第2条、甲方工作、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查.、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.第3条、乙方工作、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定.、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算.、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.第4条、关于工期的约定、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.第5条、关于工程质量及验收的约定、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.第6条、关于工程价款及结算的约定、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的.15%,计人民币[___]元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕.第7条、关于材料供应的约定、本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第8条、有关安全生产和防火的约定、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范.、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.第9条、奖励和违约责任、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.第10条、争议或纠纷处理、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.第11条、附则、本合同正本两份,双方各执一份.、本合同履行完成后自动终止.甲方:___乙方:日期:___日期:附件一:施工图纸或作法说明附件二:乙方提供材料及施工质量要求1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号;2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___;在墙,地粉砌中不得少于___;3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;4、任何墙壁厚度不得小于240MM;5、其他约定:建筑工程施工合同范文篇【第二篇】____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分:(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执___份。业主:(签章)________监理单位:(签章)_____法定代表人:(签章)_____法定代表人:(签章)____地址:____________地址:___________开户银行:__________开户银行:_________账号:____________账号:___________邮编:____________邮编:___________电话:____________电话:_______________年__月__日签于_______年__月__日签于_建筑工程施工合同范文篇【第三篇】发包方:承包方:为了顺利地保质、保量地完成施工任务,本着平等、自愿、互惠、互利的原则,依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规,经双方共同协商,达成如下协议:一、工程内容:XXX鸡舍搭建。二、工程承包方式:实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。三、质量要求:基础预埋铁件,由乙方负责;立柱用直径100,壁厚,圆管;檩条长4米,最小头不小于60;顶板用30的隔热板,的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板,窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价:185元㎡,以滴水面积收方准。五、付款方式:屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份,甲乙双方执一份,协议经双方代表签字后生效,具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。甲方:乙方:年月日建筑工程施工合同范文篇【第四篇】发包方(以下称甲方):___________承包方(以下称乙方):___________法定代表人:___________________法定代表人:___________________身份证号码:___________________身份证号码:___________________为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称:_________________________2、工程地点:_________________________3、工程内容:_________________________4、工程面积:_________________________5、工程立项批准文号:_________________第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____________天(日历天);开工日期:____________年____________月____________日;竣工日期:____________年____________月____________日。2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式:_________________________2、工程承包范围:_________________________第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____________日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款,留____________%的质保金,保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的
本文标题:精品建筑工程施工合同2篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11410753 .html