施工建房的样例的合同范本5篇

施工建房的样例的合同范本5篇由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。如果我们有建筑工程，那就需要和施工队签订建房合同，建房合同是个人与施工方或者建房商之间签署的书面文件。签合同有很多要注意的地方，不然容易让自己吃亏。一份建房合同应该包含哪些内容呢？以下是栏目网友收集分享的“施工建房的样例的合同范本5篇”，仅供参考，希望能为您提供帮助！施工商施工建房的合同模板篇【第一篇】甲方：——————乙方：——————甲方在——镇——村建房屋一栋，建筑总面积约————平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米————元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担————%。四、付款方式完成第一层砖砌并捣制好楼面付————元，完成第二层付款————元，完成第三层付款————元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为————个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在————年——月——日前完成主体工程，完工时间不能超过——天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：年月日年月日中华人民共和国合同法相关规定：第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。施工商施工建房的合同模板篇【第二篇】甲方:乙方:(以下简称乙方)现甲方为装修，经双方协商，订立本装修合同，以供双方共同恪守。一、工程项目：1、10个房间、一个客厅、一个厨房，房间顶四周打石膏线，12个间门、窗;客厅、卧室铺强化木地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架；阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。5、未尽细节之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型装修标准，双方认可。四、施工期限：二○xx年四月二十日至二○xx年十月二十日，如不能按期完成，每天将处罚金贰佰元。五、工程造价：包工包料，甲方支付给乙方装修费(包括人工费)计人民币壹佰零伍万捌仟元整。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次性将装修费付清。七、款项至划至户名：开户帐号：八、装修项目具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，双方签字生效。具有相同效应。甲方：乙方：签字(盖章)：签字(盖章)：年月日年月日施工商施工建房的合同模板篇【第三篇】建设业主：_____（简称甲方）施工承包方：_____（简称乙方）甲方新建住宅壹栋，按包工包料方式发包给乙方。为了明确双方责、权、利，经双方磋商同意，达成如下合同条款。一、承包方式：按已设计好的施工图总价（大写：_____）包干。二、承包范围1、按图基础深度，主体、屋面，内墙普通粉刷，楼地面找平层，大厨房水磨石。2、外墙瓷砖，屋面瓦，大厨房的瓷砖由甲方提供材料，乙方负责施工。3、附属工程的排污管、检查井、化粪池。4、不在范围：水电、门窗、室内瓷砖、地面砖、楼梯扶手、阳台栏板、厨房木屋架桁条及木基层。三、安全、质量、工期1、工期：从开工日起60天。2、质量：乙方必须按图施工，保证工程质量，钢材、水泥有质保书的正规厂家，钢材采用涟钢，红砖采用页岩砖，其质量必须达到国家验评标准。3、安全：乙方必须严格按安全生产规程施工，脚手架严格按规范搭设，施工用电必须符合施工规范要求，所有作业人员严格按照安全生产操作规程，发生任何安全事故，甲方不承担任何连带责任。四、付款方式基础到正负零付伍万元，主体完工付伍万元。工程竣工一次付清。五、两合同一式两份，甲乙各执一份。甲方签字：__________乙方签字：_______________年_____月_____日施工商施工建房的合同模板篇【第四篇】发包方：___(以下简称甲方)承包方：___(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。一、工程建筑面积___㎡。二、工程开工前，甲方必须做好施工现场的三通一平，提供一套完整的施工图纸。三、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期___天(日历___天)，自___年___月___日开工至___年___月___日竣工。施工过程中如遇有特殊情况经甲乙双方协商后工期顺延。四、乙方在施工前必须经领导小组到场验收后方可施工。五、乙方必须严格按图纸施工，开工前由甲方进行设计交底或会审，乙方在施工中发现设计错误和不合理的地方应提前通告甲方，由甲方联系设计后出具变更通知。六、甲方提供的所有建筑材料必须质量合格，否则乙方有权拒绝使用，主要建筑材料也必须具备质量合格书，所有材料均运送至施工现场。乙方自行采购的材料也必须达到本条规定的质量标准，乙方在施工中如发生质量事故，建造房屋墙体(屋面不渗不漏、墙体要求平整，墙体通角)对乙方不到位的地方，应及时报告甲方并积极采取补救措施，也可邀请设计、领导小组共同研究处理。七、工程自竣工之日起按规定由乙方对工程实行保修。八、工程付款详情方式：1、包清工总工资元，基础做好付___元，底层做好付元，二层做好付___元，三层做好付元，顶层完工后付___元，粉刷合格后付现金___元，剩余___元作为保证订金。2、如在施工过程中发生质量事故由乙方自负。九、工程施工过程中安全生产工作由乙方全权自负，甲方不负安全伤亡事故的任何经济、法律责任，但甲方必须给乙方参加建筑保险，乙方负责自己施工内的一切责任事故。十、本合同一式份，甲、乙双方、领导小组各执一份。十一、本合同一经双方签字生效后双方共同遵守，任何一方都不得违反。如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成可以向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。十二、未尽事宜，甲、乙双方可协商解决或签订补充条款。甲方(建房户)(签章)___乙方(村镇工匠)(签章)______年___月___日