您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 工程合同怎么写(精选5篇)
工程合同怎么写(精选5篇)由于现在人们的信誉度越来越低,更多人选择用合同来进行约束。开展工程项目前一般需要签订工程合同进行约定。工程合同是发包单位和承包单位给双方的一个承诺和保证性的文件,所以我们在签订合同时不能把自己的意志强加于人。那么,您知道工程合同的主要内容是什么吗?以下是网友为大家整理的“工程合同怎么写(精选5篇)”,不妨参考一下。希望您喜欢!工程合同怎么写篇【第一篇】业主(以下简称甲方):__________联系电话:__________施工队(以下简称乙方):__________联系电话:__________甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:一、工程概况工程地址:__________承包方式:包清工。二、费用清包工费:¥__________大写:付款方式:1、施工队进场,施工第一天预付:¥__________元2、施工进度超过元3、双方款项往来,均应出具收据。三、工期从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止,工期为__________天。因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费¥__________元/天。四、材料1、由乙方向甲方提供需购材料清单,甲方及时采购材料供施工方使用。2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至工程所在地,乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。4、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方提供的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。7、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性。五、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的约定1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生,施工现场每天完工后,乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方应提前48小时通知甲方验收,双方协商验收日期。水电工程完工后,乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的,现场全部停工,乙方应予返工,直至合格为止,才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。八、争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:__________乙方:__________签章:__________签章:__________签约日期:__________签约日期:__________工程合同怎么写篇【第二篇】1.某图书馆改造工程,施工中使用了一种新型粘结剂,按规定需要审查该材料的()。A.实验室各项数据B.鉴定证书C.现场试验报告和鉴定报告D.出厂合格证书2.在施工过程中,施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的施工。A.项目经理B.监理工程师C.业主技术负责人D.项目技术负责人3.造成经济损失5万元(含5万元)以上,不满10万元的质量事故属于()。A.施工质量事故B.严重施工质量事故C.重大施工质量事故D.操作质量事故4.政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和()制度。A.实体检测B.竣工验收备案C.施工方案审查D.验收会议5.安全生产责任制度是属于施工安全保证体系中的()。A.岗位管理B.措施管理C.投入和物资管理D.日常管理6.对新工人的三级安全教育包括()A.进公司教育、进项目部教育、进班组教育B.进厂教育、进车间教育、上岗教育C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育7.施工现场安全“五标志”中,“佩戴安全帽”属于()标志。A.指令B.禁止C.警告D.提示8.某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤,休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB61--86),该工人的伤害程度为()。A.轻伤B.重伤C.职业病D.失能伤害9.分部分项工程材料费的构成不包括()。A.材料原价或供应价格B.材料运杂费C.不可避免的运输损耗费D.周转材料摊销费10.施工现场发生安全事故后,首先应该做的工作是()。A.进行事故调查B.对事故责任者进行处理C.抢救伤员,排除险情D.编写事故调查报告并上报答案:1C2B3B4B5A6A7A8B9D10C工程合同怎么写篇【第三篇】甲方:农业委员会乙方:XX公司(以下简称甲方)拟委托(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。一、规格:材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。三、制作期限:自签订之日日起,于________年元月____日止完工;若乙方逾期,甲方有权终止本协议;四、质量保证:安装时,乙方不得偷工减料,以次充好。否则,甲方有权终止本协议,同时所产生的一切费用及损失由乙方承担;五、甲方义务及权利:乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后;由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款,不得拖欠;六、乙方义务及权利:乙方在施工过程中首先要确保安全,同时按照本协约要求采用优质材料制作,因乙方违规操作引发的安全事故,由乙方全部负责;乙方施工完毕后,应及时报请甲方验收;七、本工程完工之日起________年内由乙方负责保修、更换配件,如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁,由乙方全面承担责任;________年后,如故障,乙方须在第一时间内提供免工时费服务;八、本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。甲方:农业委员会(章)负责人签字:乙方:XX公司(章)开户行:账号:000000负责人签字工程合同怎么写篇【第四篇】摘要:建设工程施工索赔是工程合同管理中的一个重要组成部分,它在实际生活和工程项目中是承包商保护自己并获取正当利益的手段之一,然而,由于目前我国市场还不完全规范,法制还不够健全等多方面因素,多种多样的施工索赔造成了工程项目中一些不必要的成本损失和其他影响,所以针对这些现象,我们需要加强建设工程施工索赔的严格管理。关键词:施工索赔及程序工期及费用索赔施工索赔管理一、施工索赔及程序(一)施工索赔概念当事人在工程合同实施过程中,对并非自己的过错,而是由于合同对方应承担责任的情况造成损失后,向对方提出补偿要求的过程。通常有合同缺陷、业主违约、工程师指令、工程变更、施工条件变化、国家政策、法律、法令变更、其他承包商干扰原因,但实际生活中也有不可抗力等其他原因造成施工索赔。施工索赔是合同管理的重要环节,加强施工索赔的管理有利于承发包素质和管理水平提高;是挽回成本损失重要手段;有利于降低工程造价;有利于国内工程建设管理与国际惯例接轨。(二)施工索赔程序FIDIC1999版(FIDIC:国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件曾指出,正确的合同管理需要我们灵活运用合同实施管理,依靠合同条款进行管理,依靠经验和愿望管理,最终实现双赢。同时也指出了索赔的程序,如下:1索赔通知承包商必须在引起索赔的事件发生后的28天内通知工程师并提交合同要求的其它通知和详细证明报告。否则,将丧失索赔权利。2保持同期记录承包商应随时记录并保持有关索赔事件的同期记录。工程师在收到索赔通知后可监督并指示承包商保持进一步的记录及审查承包商所作的记录,井可指示承包商提供复印件。3索赔报告承包商应在引起索赔的事件发生后的42天内向工程师提交详细的索赔报告。如果引起索赔的事件有连续影响,承包商应在提交第一份索赔报告之后按月陆续提交进一步的期中索赔报告;在索赔事件产生的影响结束后28天内,提交一份最终索赔报告。4工程师的反应收到承包商的索赔报告及其证明报告后的42天内,作出批准或不批准的决定,也可要求承包商提交进一步的详细报告,但一定要在这段时间内就处理索赔的原则作出反应。5索赔的支付在工程师核实了承包商的索赔报告、同期记录和其它有关资料之后,应根据合同规定决定承包商有权获得的延期和附加金额。经证实的索赔款额应在该月的期中支付证书中给予支付。如果承包商提供的报告不足以证实全部索赔,则已经证实的部分应被支付,不应将索赔款额全部拖到工程结束后再支付。如果承包商未遵守合同中有关索赔的各项规定,则在决定给予承包商延长竣工时间和额外付款时,要考虑其行为影响索赔调查的程度。二、工期及费用索赔(一)工期索赔1.工期索赔的分析工期索赔的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划分析、工期索赔的计算等。运用网络计划方法分析延误事件是否发生在关键线路上,以决定延误是否可以索赔。在工期索赔中,一般只考虑对关键线路上的延误或者非关键线路因延误而变为关键线路时才给予顺延工期。2.工期索赔的计算方法(1)直接法如果某干扰事件直接发生在关键线路上,造成总工期的延误,可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。(2)比例分析法如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,而且管理水平要求不高,要分析其对总工期的影响,可以采用比例分析法。(3)网络分析法通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值,可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔,主要还是用于管理水平要求高的工程项目,但计算过程较复杂。(二)费用索赔1.索赔费用的构成人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润(工程变更、施工条件变化、业主终止合同等可计入利润索赔)、其他应予以补偿的费用(利息、分包费、保险费、各种担保费)2.索赔费用的计算方法1分项法分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下,将索赔费用分项列出,并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料,这样可以在较短时间内给给以分析、核实,确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中,绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。2总费用法又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后,重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用,计算索赔余额,索赔金额=实际总费用—投标报价估算总费用。通常要求合同实施过程中的总费用核算是准确的、承包商的报价是合理的,合同中没有争执等。3修正总费用法修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理,索赔金额=某项工作调整后的实际费用-该项工作的报价费用。三、施工索赔管理为了加强施工索赔的管理和工程项目的质量,在实际生活中,首先业主及工程师需要对承包商所提出的索赔要求进行严格评审,审查合同文件;工程师的指示;往来函件;会议记要;施工现场记录;工程照片;工程财务记录;现场气候记录;工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明及其他施工索赔依据的真实性、全面性、时效性、关联性及是否符合特定条件,同时还要严格审查工期顺延要求及费用索赔要求。其次,为了对将来索赔的预防和减少,工程师需要做好工程前期准备工作,签订合同
本文标题:工程合同怎么写(精选5篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11448941 .html