工程合同_工程合同诉讼有效期几年【汇编4篇】

1/17工程合同_工程合同诉讼有效期几年【汇编4篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面我给大家分享的“工程合同_工程合同诉讼有效期几年【汇编4篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。工程合同工程合同诉讼有效期几年【第一篇】甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：设计与制作费用总计为：人民币￥元，（大写：元整）。1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的％即人民币￥_________元，（大写：）。3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥元整（大写：）。2/171、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。〖〗2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：3/171、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签名：乙方代表签名：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户：帐号：日期：年月日日期：年月日工程合同工程合同诉讼有效期几年【第二篇】甲方:中国小商品城常州分市场乙方:武进市江洋空调设备安装工程有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责4/17任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款.第一条工程概况1.1工程名称:中国小商品城常州分市场1.2工程地点:局前街1.3建筑面积:43000㎡1.4承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外).1.5承包方式:包工,包料,包工期.1.6本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元(陆佰万元整).1.7开工日期:批准日期以开工报告为准.1.8本工程工期:为120日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期.1.9质量等级:合格第二条合同文件使用的语言文字和适用法律2.1合同使用语言文字:汉语2.2适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规2.3适用标准,规范:gb50243-97及有关规程第三条图纸3.1图纸提供日期:200年月日3.2图纸提供套数:套5/17第四条甲方驻工地代表人员:第五条乙方驻工地代表人员:第六条甲方责任6.1配合乙方办妥施工各种证件和手续.6.2在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用.6.3做好各个施工单位组织协调工作.6.4清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房.6.5驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证).第七条乙方责任7.1向甲方,监理提供月工程进度计划表.7.2施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负.7.3所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求.7.4积极配合各个施工单位组织协调工作.7.5严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负.第八条进度计划8.1乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表.8.2甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后56/17天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准.8.3乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改.第九条暂停施工9.1若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见.9.2若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用.第十条工期延误是指:10.1工程量变化和设计变更.10.2非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时.10.3不可抗力自然灾害.10.4甲方确认的其它因素.第十一条检查和返工11.1乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负.11.2因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期.11.3由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方7/17应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方.工程合同工程合同诉讼有效期几年【第三篇】发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的'质量评定的合格标准。8/175.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx),《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。9/178.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工10/17认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同工程合同诉讼有效期几年【第四篇】甲方（聘用方）所在地：法人代表（或负责人）乙方（被聘用方）驾驶证号：11/17身份证号：现居住地址：联系电话：根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法规、条例，经甲乙双方友好协商，自愿签订本合同并共同遵守本合同所列条款，双方达成如下协议，共同遵守。第一条合同期限本合同期限类型为__固定____期限合同。合同生效日自______年______月______日至______年______月______日。其中试用期______个月（按上车开始计算），即从______年______月______日至______年______月______日止。第二条工作内容及工作地点乙方同意根据甲方工作需要，担任甲方驾驶员岗位工作，经甲乙双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）乙方应按甲方确定的岗位责任制及相关规章制度的要求，完成该岗位（工种）所承担的（工作）内容。甲方安排乙方的工作地点：根据工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更工作地点。第三条劳动报酬甲方实行工资与效益挂钩的计酬制度，工资组成为：基本工资+绩效工资，其中绩效工资中已包含里程补贴、双休和节假日班补贴、油耗补贴、通讯补贴、资金等补助。（一）试用期为一个月，试用期间月工资为：基本工资元12/17+绩效工资（包括里程补贴、双休和节假日加班补贴、油耗补贴等），试用期福利类补贴计半，基本工资、通讯补贴按实际出勤天数折算。（二）转正后月工资为：基本工资元+绩效工资（包括里程补贴、加班补贴、通讯补贴、油耗补贴等各类补贴）（三）培训期间，只发基本工资，不发绩效工资。（四）根据甲方的工资分配制度，经甲乙双方协商一致，在合同期内，如甲方工资制度调整或是岗位变化，甲方为乙方调增（减）的月工资作为本合同的月工资（不得低于甲方所在地政府的最低工资标准）（五）甲方按劳动法相关规定为乙方办理社会保险，并按时缴纳社会保险费用，社会保险费个人缴纳部分，乙方按规定从乙方工资中代扣。第四条乙方工作职责；（一）聘用期内，乙方应自觉遵守甲方各项安全规章制度，服从调度、检查和管理，安全行车、文明服务；严格遵守职业道德，保守甲方商业机密和经济信息。（二）乙方必须持有效驾驶证。牢固树立安全意识，精通驾驶业务，按时、