机电安装合同【推荐8篇】

参考资料，少熬夜！机电安装合同【推荐8篇】在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是网友帮大家分享的机电安装合同【推荐8篇】，仅供参考，欢迎大家阅读。机电安装合同【第一篇】发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。（一）、安装塔机的概况塔机型号：QZT-63塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。塔机安装说明书塔机安装高度说明：（二）、安装塔机时间地点地点：时间：20xx年4月26日（三）、费用及付款安装费、安检费资料费。安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。（四）、甲方责任提供安装塔机的`全部技术资料提供安装塔机的整件和合格配件。提供《甘肃建筑起重机械登记表》督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。（五）乙方责任应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。（六）其它合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。合同一经双方签字、盖章即生效。合同一式贰份，甲乙双方各执一份。参考资料，少熬夜！发包方：承包方：日期：机电安装合同【第二篇】甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的.技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设参考资料，少熬夜！计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建参考资料，少熬夜！设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十三、合同份数：本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。甲方：乙方：法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：二Oxx年x月x日机电安装合同【第三篇】甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、工程名称：食堂、宿舍二、工程地点：三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程开始安装预付20%，计币参考资料，少熬夜！2、完成工程在万元;3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。七、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。八、工程质量验收：1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的.包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。九、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。十、其它：1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日机电安装合同【第四篇】发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。参考资料，少熬夜！第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元（大写金额）。第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的'事故或损失，由乙方负责。第九条违约责任合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。第十二条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日机电安装合同【第五篇】编号:在ZH/NM/LW20xxNO内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程施工合同发包方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部承包方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧20xx年月日发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲方）承包方（全称）：（简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关参考资料，少熬夜！管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：第一条工程项目一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。五、工程范围及内容：给排水、采暖安装工程给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工