建设施工合同范本（实用5篇）

参考资料，少熬夜！建设施工合同范本（实用5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设施工合同范本（实用5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设施工合同协议书1发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围三、合同工期计划开工日期：暂定年月日，计划竣工日期年月，合同工期()日历天四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额：（大写）元（人民币）￥元六、组成合同的文件：组成合同的文件：(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标文件(4)招标文件的澄清和补遗(5)招标文件(6)本合同专用条款(7)本合同通用条款(8)标准、规范及有关技术文件(9)图纸(10)工程量报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同《本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》通用条款》中分别赋予它们的定义相同。义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、承包人向发包人承诺按照合同约定的施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付参考资料，少熬夜！合同价款及其他应当支付的款项。应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定日后生效。发包方（公章）：承包方（公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码B、通用条款通用条款按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年12月制定的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)示范文本执行。（具体条款略，如投标人要求可提供）C、专用条款专用条款建设工程施工合同2发包方：xxxxx有限责任公司（以下简称甲方）承包方：xx（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2、工程地点：xx工业园区（南苑）热电厂北侧。3、工程内容：详见工程量清单。4、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5、结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6、开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7、本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1、合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2、工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付参考资料，少熬夜！工程款。2）施工完，毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟，包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2、乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1、工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3、因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2、本工程质量要求：合格。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，参考资料，少熬夜！甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）地址：xxxx法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账号：xxxxxxxxxxxxxx年月日法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxx年月日乙方承担。建设工程施工合同3发包人（全称）：_______________________承包人（全称）：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：____________________________________________。工程地点：____________________________________________。工程内容：____________________________________________。参考资料，少熬夜！工程立项批准文号：____________________________________。资金____________________________________________。二、工程承包范围承包范围：____________________________________________。三、合同工期开工日期：____________________________________________。竣工日期：____________________________________________。合同工期总日历天数________________天。四、质量标准工程质量标准：________________________________________。五、合同价款金额（大写）：_________________________元（人民币）。￥：__________________元（人民币）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____________年_________月_________日合同订立地点：____________________________________本合同双方约定后生效。发包人（公章）：_____________承包人（公章）：_____________住所：_______________________住所：参考资料，少熬夜！_______________________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________电话：_______________________电话：_______________________传真：_______________________传真：_______________________开户银行：___________________开户银行：___________________账号：_______________________账号：_______________________邮政编码：___________________邮政编码：____________________________年_______月_______日_________年_______月_______日条安全施工4工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。建设工程施工合同5甲方：闲餐厅乙方：广告装饰应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。三、新增工程量：详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供参考资料，少熬夜！施工标准。五、付款方式：按原合同执行。六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：签约日期：年月日