劳务施工承包合同优秀4篇

参考资料，少熬夜！劳务施工承包合同优秀4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“劳务施工承包合同优秀4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！劳务承包合同协议【第一篇】甲方：乙方：(下称甲方)(下称乙方)甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，委托乙方承担本工程水、电安装工程的人工单包工作，为了加强配合，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。一、工程承包范围仁和苑小区住宅楼安装1、电气部分：强电为公共部分图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地(桥加与电缆除外)。2、弱电为预埋线管。3、报警线管为预埋管(铁管)全畅通。4、给排水全部图纸内容，给水管从水表到户内(冷、热、水管)全部到位。5、屋面雨水管，空调管作到位。以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间维修，以及施工所需工具、劳保用品。二、工程质量要求按规程、规范施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。三、工期要求在施工各阶段必须满足甲方的工期要求，主体配全阶段保证满足土建劳务队工期要求，如因乙方原因造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。四、质量管理、安全生产、文明施工要求1、乙方必须派住有高层施工管理经验，有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作，并对质量、安全生产负全责。2、乙方必须经常性对自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、规范、现场一切管理制度等的教育学习，进行新工人安全教育和三级教育。3、乙方必须按照甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一保护，一切按照省市有关工地文明施工要求进行，做到工完场清、料净。五、材料、设备管理1、一般材料(如线管、水管、开关盒)乙方必须严格按照甲方工期要求，提前二周填写材料计划，材料进场后负责配合甲方材料员进行验收，并签字领用。参考资料，少熬夜！2、贵重材料设备(如开关箱、配电箱、线缆)掌握有订货周期的材料，设备应按甲方工期计划，提前1-3个月填写材料、设备计划，并经甲方审批，到场后必须配合甲方材料员进行质量，数量验收，并签定领用。六、土建、安装配合及建筑成品、半成品保护1、乙方必须按照甲方的总工期和月、旬、周进度计划安排材料计划和生产满足甲方要求，因乙方原因造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方原因造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行保护，有责任对整个现场的成员、工人进行教育，保护好成品、半成品，否则由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。七、承包总额及付款方式1、本工程实行人工费20元/m2。2、本工程垫支至三层楼面以上开始付款，付款额为已完成工作内容人工费80%，其余20%在工程完工一个月内付清。八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。甲方签字：乙方签字：年月日劳务施工承包合同【第二篇】甲方：（发包方）乙方：（承包方）按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款，双方共同遵守：第一条、工程概况1、工程名称：____________________________。2、工程地址：____________________________。3、建筑面积：____________________________。4、结构类型：____________________________。5、工程造价：____________________________。第二条、承包方式承包方（乙方）对_______________工程项目劳务人工费总承包。第三条、承包范围1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）。第四条、承包工期1、开工时间：______年______月______日2、竣工时间：______年______月______日参考资料，少熬夜！第五条、费用标准1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米______元。2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。3、工程在施工过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币______以内，甲方不另外补份，变更量在______元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。第六条、工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。第七条、履行保证金及劳务人工费及支付：1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币______万元整。2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币______万元整。3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的______%支付乙方劳务费，以每本月_____日进行工程量的结算，次月五日内支付____%人工工资。4、现场除合同包干外的另外用工，每日平均_____元，技工为每日_____元。5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。第八条、甲、乙方的职责1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料，其余均由甲方负责。2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。第九条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。第十条、纠纷解决方式因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。第十一条、附则1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签署之日起生效。甲方：（签章）联系地址：联系电话：参考资料，少熬夜！______年______月______日乙方：（签章）联系地址：联系电话：______年______月______日劳务承包合同【第三篇】甲方：电话：身份证号码：乙方：电话：身份证号码：甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。5、工期：第二条工程单价及付款方式1、工程单价A.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方B.所有访型的线条/米C.栏杆、扶手/米2、付款方式A.乙方进场施工3天，甲方支付乙方生活费元B.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天C.乙方做到工程的%，甲方支付乙方完成量的D.工程全部做完4天，甲方支付乙方90%的工程款E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%第三条合同变更及终止1、乙方中途终止合同，后果自负2、甲方中途终止合同，发双倍工资给乙方第四条其他1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日参考资料，少熬夜！劳务承包合同书【第四篇】发包人：(全称)江苏江都建设工程有限公司承包人：(全称)依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价)，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。参考资料，少熬夜！在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求施工工期；合同内主体结构20xx年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20xx0元罚款。必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。