2023年工程的合同类型_工程的合同期限指什【参考5篇】

1/132023年工程的合同类型_工程的合同期限指什【参考5篇】随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友为大家分享的“2023年工程的合同类型_工程的合同期限指什【参考5篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。工程的合同类型工程的合同期限指什【第一篇】甲方：_______乙方：_______甲方将_______工程委托乙方施工,双方在互惠互利、友好协商前提下，达成如下协议：1.工程名称：2.工程地址3.工程施工内容：4.工期要求：开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日5.施工费用：1)、的承包方式;2)、本合同内容总工程施工费：人民币整￥_______元(设2/13计变更除外)。6.付款方式：乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的_______人民币后(竣工后一周未验收视为验收合格)，一周内付给乙方应得剩余工程款_______元整_______。7.乙方的义务：1)乙方必须按图施工，甲方项目经理负责技术监督。2)乙方需保证工期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。3)乙方必须遵守协议各项条款，否则造成一切经济损失由乙方负责。4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作，由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。5)乙方有责任协助甲方项目经理完成施工现场收货及搬运等工作。6)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品，因产品质量不合格造成的，乙方不承担责任。8.甲方义务：1)甲方保证乙方施工条件(只包含原始设计图纸及相关技术资料)。2)甲方必须执行协议各条款，否则造成一切经济损失由甲方负责。3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作，由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。3/134)甲方所提供的.材料、设备必须符合建设方及规范要求，并提供合格证检测报告。9.违约责任：1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时完工，每迟交工一天，扣除合同总价款的_______%，直至扣除合同总金额的_______%，超过工期方有权将该工程再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。(因甲方另外增加的工程量迟交的工程除外)。2)如甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，支付合同总价款的_______%作为违约金。10.仲裁：执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，则将该争议交仲裁委员会，仲裁裁定为最终结果，是对双方均有约束力，并作为强制执行的依据，仲裁费用由败诉方承担。11.其它未尽事宜，双方协商解决。12.本协议一式两份，甲乙方各执一份。协议经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：________________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：________________法定代表人(签字)：__________________年____月____日________________年____月____日4/13工程的合同类型工程的合同期限指什【第二篇】甲方：刘___、孔______（雇主）乙方：（车主）甲方雇佣乙方自卸翻斗车（吨位20吨以上），在锡盟东______进行二级公路施工。经甲、乙双方协商一致，在平等互利，双方自愿的'原则下达成以下协议：一、甲方雇佣乙方车辆合同期限自________年____月____日起至3个月为期限。二、在合同期限内，乙方负责甲方承包道路土方运输任务，乙方费用一切自理，并要保证车辆、人员安全施工，按期保质完成项目部施工任务。车辆、人员要服从项目部，甲方管理人员的统一调配指挥，不得无理取闹，不得中途无故撤走车辆，否则不予结算工程运费。三、甲方支付乙方车辆运费价格人民币0.70元方公里，视盟工路工程局项目部拨款情况分期结算支付，在施工期间，保证车辆燃油消耗（燃油款从运费中扣回），保证乙方施工期间生活费，车辆修理费的定期支付每月贰万元（________元），剩余运费款完工后由甲方一次性付清。四、施工期间，合同条款未完善事宜，甲乙双方可协商解决，协议自签字之日起即产生法律效力，合同期结束后自行废止。甲方（签字）：5/13乙方（签字）：日期：工程的合同类型工程的合同期限指什【第三篇】(甲方)发包人：(乙方)承包人：法定代表人：黄海建证书等级：一级电话：(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：1.1依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可6/13全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。7/135.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的.实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8/137.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程的合同类型工程的合同期限指什【第四篇】甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方通过友好协商，自愿就甲方所承接的通信工程项目进行承包合作，本着公平公正的原则，经双方协商一致，达成如下承包协议：_________________一、工程范围及协议有效期1、承包范围：_________________甲方从建设方承揽到中9/13国移动通信集团湖南有限公司全务业等工程2、协议有效期：_________________一年。二、工程承包方式1、甲方以工程通知单的方式通知乙方，作为双方合同开始的依据，乙方凭通知单及工程竣工验收单向甲方进行结算。（注：_________________工程验收是指经移动公司、监理单位及维护单位验收交维后才算验收）。2、工期、质量安全总体包干。乙方应保证工程在工程通知单明确时间内按质按量按时完成整个工程施工工作。三、双方的权利与义务1、甲方的权利与义务1、甲方有义务在工程施工单中标注工程施工的工作量、开工时间、完成时限及相关注意事项。2、甲方有义务提供相关施工材料，在必要的情况下进行现场业务指导或协调工作。3、甲方有权对乙方进行工程安全、质量、进度、材料使用及相关方面的调度与考核，在乙方施工过程中达不到建设方要求时，甲方有权中止与其在该项目上的合作，由此引起的损失全部由乙方承担。4、甲方对工程拥有整体管理权，甲方有权要求乙方及时将与工程相关的各种情况报给甲方相关管理人员，以便于多工10/13程的统一管理。(5)、甲方在乙方开工前，有权收取（保管）乙方施工人员所购买的保险单后乙方方可进场施工。2、乙方的责任与义务1、甲方提供工程材料设备给乙方及工程相关资料。2、乙方必须服从甲方的项目施工任务分配，无论大小，难易，不得以各种理由拒绝甲方分配的施工任务，否则视同违约，并对乙方处以该项目合同造价的`5%罚款。3、乙方必须严格按照甲方的相关管理办法和措施，及时组织人员进行现场施工，按时按质按量完成所承包的工程量施工任务。4、乙方必须对工程时限、工程质量、工程原始资料及工程安全等方面全面负责，由此造成的一切损失应由乙方负责。甲方：_________________乙方：_________________年月日工程的合同类型工程的合同期限指什【第五篇】甲方：_____________________乙方：___________________________甲乙双方本着诚信原则，经友好协商就乙方为甲方工地________________________弱电工程达成以下合同。一.业务范围及业务容量11/131乙方负责为甲方指定场地提供弱电终端点及设备安装调试，并完全按照合同条款规定的规格型号施工。详见附件清单。2乙方在施工期间按照甲方规定文明施工。3本工程合同总金额人民币（大写）柒万壹仟圆整小写￥：_____________________元整。(含6%税)二.双方权利与义务1.乙方按照甲方的要求,在____________年____月____日之前完成工程并交付甲方验收；2．甲方负责提供正确、详细的资料并提供必要的配合；3.乙方对本合同中设备免费保修一年；第二年开始有偿服务，具体条款另议；4.所需材料及设备详细见报价单，