您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 工程承包合同书【8篇】
1/37工程承包合同书【8篇】随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是我给大家分享的“工程承包合同书【8篇】”,欢迎大家参考下载分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。工程承包合同书【第一篇】发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工作内容:1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。2、工期顺延:1未及时签审施工图纸和施工组织计划;2设计变更;2/373甲方未能按期提交施工场地;4连续4小时遇雨和停水、停电;5未按合同规定时间拨付工程款项;6其他。1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。(一)甲方责任:1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;3/372、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;3、负责协助办理施工的各项进场手续;4、负责协调现场各施工单位间的关系;5、若施工变更应以书面形式通知乙方;6、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;4、负责施工中的成品保护;5、工程完工时,配合甲方完成验收。1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,4/37在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。(一)甲方违约责任:1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。1、本合同经双方签字盖章后生效。5/372、未尽事宜,双方协商解决。3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。甲方:住所:代表人:联系电话:工程所在地:_______年_______月_______日乙方:住所:责任人:联系电话:工程所在地:_______年_______月_______日工程承包合同书【第二篇】号:□□□□□□□□□□发包方(以下简称甲方):委托代理人(或甲方代表):住所地址:联系电话:承包方(以下简称乙方):委托代理人(或乙方代表):联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市建筑装饰装6/37修的特点:甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的建筑、住宅、装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:1.1工程地点:1.2工程承包方式:双方商定采取下列第(1)承包方式。(1)乙方包工、包全部材料、包质量;(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;;1.3工程期限20天开工日期:竣工日期:年年月月日日1.4合同价款:2本合同工程总造价为(人民币)_金额大写:;_元;注:1、按照预算报价表上的材料品牌、产地、等级、规格、价格购买材料(若市场缺货,以业主同意的高于同等材料代替)及预算报价的项目照图施工。2、在施工过程中,预算项目可能存在增减或变更,增项以预算单价计增,减项以原预算单项全减;若原预算无此增项,由乙方提出书面报价,经甲方审核定价,并以此为结算依据;但无论任何情况下,均不得以任何理由为借口,拒绝或拖延工程进度。1、公司装饰设计书2、预算报价书3、装饰工程安全施工协议书7/373.1委派____________________为甲方代表,负责合同履行及与乙方洽谈,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续或其它事宜,甲方其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽商;3.2________开工前________天,向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份,并向乙进行现场交底,为乙方入场施工创造条件。(包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则)3.3负责无偿提供水源、电源为乙方使用;负责处理装饰施工负责人与相关其他单位的协调工作。3.4如确需原建筑物或设备、管线改动,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相关费用。3.5防工作。施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防。委派__________________为乙方驻工地代表,负责合同履行。4.1求组织施工,保质、保量的按期完成施工任务,解决有关乙方责任的各项事宜。4.2严格执行施工规范、安全操作规程(防火、安全、环境保护)规定。做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器。4.3保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下8/37水管道的原有畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(居民)的关系。4.4保证施工现场的清洁,做好施工现场的清洁、保卫及垃圾处理工作。4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如需变动,由甲、乙双方应协商,并由甲、乙双方签定书面变更单,结算时作为结算依据。6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到指定地点,乙方验收并办理交接手续;6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用;如因乙方单方原因,未经共同验收使用不合格产品,对工程造成损失的由乙方负责。7.1因下列原因造成工期延期,工期相应顺延:1)工程量变化或设计变更;(注意:此条不适用本工程,即:不作为延期依据)2)不可抗力43)停水、停电或者甲方同意工期顺延的其它情况。7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,乙方在工程条件具备时应同意,适当支付乙方赶工费并签定工期变更协议。7.37.47.5因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。9/37因甲方未按期支付工程价款导致停工者,合同工期相应顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,其返工全部费用由乙方承担,工期不顺延。本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行:(1)工程以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》为依据,质量达到“优质样板工程”。(2)双方约定:备注:1、施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由相关质监部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证费用由有责任方承担;工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。2、工程质量及进度不能达到甲方要求的,甲方有权拒付工程款或责令停工,直至清退出场为止。9.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,由施工方组织;甲方若不参加隐蔽工程和中间工程验收者,乙方可自行验收并记录,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,甲方应承担复验费用,工期顺延,若复验不合格,其验收返工费用由乙方承担,工期不予顺延。10/379.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收:布线、给排水管、试压、防水完成;木作完工、墙地砖基本完工、油漆施工前;油漆及乳胶漆完工;全部完工;1)、水电及隐蔽工程验收2)、基础工程验收3)、漆类工程验收4)、竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。单项全部验收合格后,仍需对整体工程进行验收。9.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方至接到通知后三天内组织验收,并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收时,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。9.4工程竣工验收后,乙方应提交工程结算单及有关竣工及结算资料给甲方,甲方至接到上述资料三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在一周内结清尾款。9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年(其中:质保金满壹年后退还)。验收合格签字并按合同结清工程尾款后,由施工方签定工程保修承诺(见附件二工程保修承诺书)9.6验收不合格,乙方负责返工及全部费用。9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量11/37问题,乙方负责返工,甲方负责全部费用。10.1乙方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。10.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。610.3此合同总价中,已包含施工现场人身意外保险费用,施工方必须为现场买购集体意外保险。10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。1、合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:支付次数第一次第二次第三次支付时间水电材料进场木作、泥工完工、漆作前期材料进场全部完工,双方验收合格(扣质保金5%)支付金额占总金额的%40%30%25%12.1甲、乙双方当事人中的任何一方,因未履行合同的约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。12.2甲、乙因单方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方承担由此造成对方的经济损失。12.3本合同生效后甲乙双方应认真履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款10%的违约金,并承担因此造成的经济损失。12/37甲方责任:1、未办理任何手续,乙方有权拒绝改造原有建筑受力/
本文标题:工程承包合同书【8篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11719907 .html