建设工程设计合同付款比例【最新8篇】

1/60建设工程设计合同付款比例【最新8篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我给大家分享的“建设工程设计合同付款比例【最新8篇】”，欢迎大家参考下载分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。建设工程设计合同付款比例【第一篇】订立合同双方：建设单位：____，以下简称甲方;设计单位：____，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步2/60设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。3/60(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计4/60费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙5/60方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它_________________________________。本合同自__年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：代表人：____代表人：____联系人：____联系人：____通讯处：____通讯处：____电话或电报：____电话或电报：____开户银行：____开户银行：____帐号：____帐号：______年__月__日订附：6/60(1)____设计项目收费表：(2)____工程设计补充协议书。建设工程设计合同付款比例【第二篇】designcontractforconstructionproject(ii)(专业建设工程设计合同)(designcontractforprofessionalconstructionproject)工程名称：10kv变电所新建工程projectname：10kvsubstationnewconstruction工程地点：projectsite：合同编号：contractno.：(由设计人编填)(filledinbydesigner)设计证书等级：设证甲级a121001826designcertificationrank:designcertificateclassa121001826发包人：employer:设计人：电力勘察设计院designer:electricpowersurveydesigninstitute签订日期：date:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局supervisedandmanufacturedbyministryof7/60constructionofpeople’srepublicofchinaandthestateadministrationofindustryandcommerce发包人：employer:设计人：电力勘察设计院designer:electricpowersurveydesigninstitute发包人委托设计人承担10kv变电所新建工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。theemployerentruststhedesignertoundertake10kvstarmallplaza1#substationnewconstruction;theprojectsiteisno.6,bei’erzhongroad,tiexidistrict,shenyangcity.uponagreementbybothpartiesthroughconsultation,thetwopartiesshallsignandimplementthecontractjointly.第一条本合同签订依据article1:thiscontractissignedinaccordancewith:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.1contractlawofthepeople’srepublicofchina,constructionlawofthepeople'srepublicofchinaandmarketregulationsofconstructionsurveyanddesign.1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.2lawsandregulationsoftherelatedstateand8/60localconstructionsurveyanddesignmanagement.1.3建设工程批准文件。1.3documentsofapprovalforconstruction.第二条设计依据article2designbasis2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.1thetrustdeedordesigndocumentsofthetenderacceptedprovidedtothedesignerbytheemployer;2.2发包人提交的基础资料2.2fundamentalmaterialssubmittedbytheemployer;2.3设计人采用的主要技术标准是：2.3themajortechnicalstandardsadoptedbythedesignerare:b-01r5-sj-02-20xx标准、规程、规范b-01r5-sj-02-20xxstandards,procedures,norms第三条合同文件的优先次序article3priorityofcontractdocument构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：thedocumentsconsistingofthiscontractmaybedeemedasdemonstratingmutually;ifthereisanyambiguityordiscordanceinthecontractdocument,thefollowingpriorityshallbefollowedtojudgment,3.1合同书3.1thecontract;3.2中标函(文件)3.2letterofacceptance(document);9/603.3发包人要求及委托书3.3requirementsoftheemployerandletterofauthority;3.4投标书3.4thetender第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)article4name,scale,phase,investmentanddesigncontentforthecontractitems(fillinbasedonindustrycharacteristics)10kv星摩尔购物广场1#变电所新建工程10kvstarmallplaza1#substationnewconstruction变电所电气及10kv进线electricand10kvinletwireofthesubstation变电所设在地下，内设6台1600kva变压器及2台1250kva变压器。thesubstationisunderground,withsix1,600kvatransformersandtwo1,250kvatransformersinside.10kv电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至