样品买卖合同概念精选10篇

1/29样品买卖合同概念精选10篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友分享的“样品买卖合同概念精选10篇”，希望对您有所帮助！样品买卖合同概念【第一篇】合同编号：（）购字第号签订时间：________年____月____日签订地点：____市____区甲方（买受人）：融资租赁有限公司法定代表人：住所地：乙方（供应商）：法定代表人：住所地：丙方（承租人）：法定代表人：住所地：甲方根据与丙方签订的编号为租赁（）直字第号的《融资租赁合同》之约定，并根据丙方自行指定的供应商和租赁物，与乙方签订本租赁物买卖合同（以下称“本合同”）。甲方向乙方购买本合同项下的标的物。一、合同标的物1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下：币种：人民币单位：元2、丙方在此确认：1本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下2/29的供应商及租赁标的物，系丙方自行选定，并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。2供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。3标的物详细配置以乙方和丙方的约定为准。二、标的物的交付1、乙方应于本合同签订之日起天内将本合同所列标的物在直接向丙方交付，乙方在向丙方交付标的物时须同时提供质量服务卡或保修手册、使用说明书、合格证等附件。2、乙方应向甲方开具全额发票，并及时交付给甲方。3、乙方将标的物交付丙方之时，标的物所有权自乙方转移至甲方。三、价款支付方式1、甲、乙、丙三方一致同意在下列条件满足后15个工作日内，甲方一次性将标的物价款支付给乙方:1（乙方和）丙方依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项；2甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；3甲方收到丙方出具的租赁物品验收证明。2、乙方账户信息户名：账号：开户银行：3、在本合同签订后，当相关法律、市场行情等发生变化，3/29致使各项税负其他费用增加时，其费用增加部分由乙方承担，本合同项下购买价格等其他条款不变。四、验收方法及标准1、标的物交接时，丙方应当场对标的物外观和基本使用功能等进行认真检查、确认，若对外观有异议，应当场向乙方提出；对其他质量问题有异议的，应在合理期限内提出。2、标的物的验收标准为：1乙方向甲方出售的标的物，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。2乙方向甲方出售的标的物，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆。五、甲方保证和索赔权1、标的物的保修期限执行乙方提供的`保修手册的规定。在上述保修期内，标的物出现质量问题或需要保养，乙方应依约对标的物进行修理和保养。2、本合同订立后，国家若出台有关汽车产品修理、更换、退货的规定，按国家规定执行。3、与标的物有关的瑕疵担保、租赁期限内的质量保证、保修服务以及其他作为卖方应提供的保证或应履行的义务，乙方应向丙方直接承担责任。4/294、当标的物存在质量问题或性能不良、规格或式样不符及其他瑕疵时，或者非因甲方原因导致标的物迟延交付或者无法交付给丙方时，甲方将索赔权转给丙方，由丙方直接向乙方索赔。无论丙方向乙方索赔进程及结果如何，均不得影响丙方按融资租赁合同约定按期向甲方支付租金。六、违约责任1、甲方未按照本合同的约定如期支付货款，则每延迟一____日，甲方应支付乙方标的物价款的日万分之三的违约金。2、乙方未按期提供和安装合同规定的标的物，则每延迟____日，乙方应向甲方支付标的物价款的日万分之三的违约金。3、乙方未能保证丙方在合同规定的时间内将标的物投入正常营运，向甲方及丙方赔偿由于延期营运而造成的损失。4、乙方交付的标的物不符合本合同载明或者乙方与丙方特别约定的质量条款，甲方应承担无偿修复、补偿损失、减少价款或退货的违约责任。七、侵权1、当标的物侵犯第三方的知识产权时，乙方有义务且应自行承担费用，解决纠纷，并赔偿给甲方及丙方造成的损失。2、经国家授权的汽车检验机构鉴定，标的物确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，乙方应承担赔偿责任。八、本合同的解除从标的物订货到交付，因非甲方原因导致融资租赁合同无法签订时，或者融资租赁合同被解除时，甲5/29方可以无条件地取消订货或者解除本合同，乙方应在5个工作日内向甲方退还甲方已付款项。九、标的物灭失和毁损风险本合同项下标的物灭失和毁损的风险在标的物交付并经丙方验收合格之前由乙方承担，标的物交付并验收合格之后由丙方承担。十、不可抗力由于地震、台风、水灾、战争以及其它不可预见和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同时，当事方应立即将事故情况及时通知对方，并应在事发之日起15天内，提供有效证明或公证。按事故对履行合同的影响程度，各方另行协商决定是否解除合同，或部分免除履行合同的责任，或延期履行合同。十一、特别约定根据融资租赁合同的约定，丙方应以现金形式向甲方支付保证金元，手续费元，首付租金元，合计元，甲、乙、丙三方一致同意该款项由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方应支付给乙方的标的物价款，即甲方还需支付给乙方价款元后，乙方视作甲方已足额支付标的物价款。十四、争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应协商解决；如协商不成，则提请合同签订地人民法院诉讼解决。十五、合同的生效本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁（）直字第号《融资租赁合同》附件，具有与其同等法律效力。十6/29六、其它1、本合同所称的标的物即为租赁（）直字第号《融资租赁合同》项下之租赁物。2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜，由乙方与丙方另行协商。4、本合同一式三份，三方各执一份。（以下无正文）（本页为签署页，无正文）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：丙方（盖章）：法定代表人或授权代表样品买卖合同概念【第二篇】上诉人(原审原告)______,住所地：______法定代表人：______，董事长兼总经理。委托代理人：______，被上诉人(原审被告)：______,住所地：______法定代表人：______董事长。委托代理人:______，上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官____________、7/29____________参加的合议庭，于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。____________在一审中起诉称：____________年____________月____________日，甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同，价款为：____________元。当时双方约定：____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元，并承担诉讼费。____________公司在一审中答辩称：____________公司先后付给____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的货款，____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议，____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是，____________公司现在起诉要求xx公司给付货款_______________元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳8/29回____________公司的全部诉讼请求。一审法院审理查明：____________年____________月____________日，____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：____________购买____________公司的排烟补风机和风机，合计价款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：第八条设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行月后付35%，余下满年付清。合同签订后，____________公司给付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是____________公司提供的，若有不同理解，应从不利于____________公司方面解释。9/29____________公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。上述事实，有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。本院认为，____________公司与xx公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款，但____________公司只认可收到_________________元，否认收到__________________元，____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是xx公司供货的期限，即在合同有效期限10/29内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值______