您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 建筑工程个人承包合同5篇
建筑工程个人承包合同5篇建筑工程个人承包合同精选5合同的内容应当具体明确,包括合同标的、交付方式、价格、数量、质量等关键条款。合同可以是口头形式或书面形式,但建议书面形式,以便于证明和核实合同内容。这里给大家分享一些关于建筑工程个人承包合同,供大家参考学习。建筑工程个人承包合同1发包人(以下简称甲方):法定代表人:承包人(以下简称乙方):法定代表人:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:.2、工程地点:.3、工程内容:4、承包方式:下列承包方式择一选择,双方商定第______种。1乙方包工、包料。2乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料3乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。5、工程期限:总____日历天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。6、合同总价款:7、价款支付方式:二、甲方工作1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件;2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用3、负责提供施工所需的水源、电源;4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;5、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;6、施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;7、参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料,根据装修要求提供图纸、图套;9、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;10、按期支付工程款,不得无故拖延。三、乙方工作1、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;2、严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;3、保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;做到安全生产,文明施工;4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护;6、工程竣工时,积极配合甲方完成工程验收。四、工程变更,装修方案如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。五、材料的提供1、由甲方提供的材料、设备,应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。2、由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。六、工期延误处理1、以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:1不能提供水、电;2不能按期提供自购材料、设备;3不能按期支付工程款影响正常施工的;4因甲方原因变更设计、增加施工项目;5同意工期顺延的其他情况。6因甲方责任造成工期延误的其他情况。2、对以下原因造成工期延误,工期不顺延:1因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;2因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。3乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。七、关于设计和施工及验收的约定1、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。2、施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后______天内做出签字答复或协商解决。3、隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为_____天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。4、工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。八、质量保修风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。1工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单;(保修期为________年)2在正常使用条件下,装饰装修工程的最低保修期限为________年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为________年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。九、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。十、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成也可调解;调解不成的,可依法向合同签订地、合同履行地人民法院提起诉讼。十一、附则1、本合同签订后工程不得转包。2、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。3、本合同一式_____份,双方各执_____份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,保修期后自行终止。十二、本协议未尽事宜双方协商解决甲方(签章):住址:法定代表人:委托代表(签字):合同签订地:________年____月____日乙方(签章):住址:法定代表人:委托代表(签字):合同签订地:________年____月____日建筑工程个人承包合同2发包方(简称甲方):__________承包方(简称乙方):__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。一、工程概况1、工程地点:__________2、住房结构:________________房型______房______厅______套,施工面积______平方米。3、装饰施工内容:__________详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期:________________自________年______________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款:__________¥_________元,大写(人民币):__________________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付:__________第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除;第二次,合同签定后开工前支付工程总造价50%,合计_________元;第三次,施工过程中______工期进度过半______支付工程总造价40%,合计_________元;第四次______竣工验收当天______支付工程总造价10%______合计_________元;(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程由________方设计施工方案。2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的`检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。6、工程竣工:__________乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。六、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协
本文标题:建筑工程个人承包合同5篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11795139 .html