简易工程合同最新8篇

参考资料，少熬夜！简易工程合同最新8篇随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是网友为大家分享的简易工程合同最新8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。简易工程合同【第一篇】甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的'法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式_________份，当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。承包方（盖章）：_________发包方（盖章）：_________代表人（签字）：_________代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月参考资料，少熬夜！____日签订地点：_________签订地点：_________简易工程合同【第二篇】建设单位（甲方）:施工单位（乙方）:鉴于甲方修建组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。一、工程建设规模通组道路长米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为，工程造价（大写）。二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。三、工期施工工期自年月日至年月日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。四、付款方法工程采取分期付款方式，具体为五、安全责任乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。六、廉政责任甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。甲方工作人员不得接受乙方的`礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。八、本合同一式四份，双方各执二份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签字：日期：乙方代表签字：日期：简易工程合同【第三篇】工程名称：工程地点：发包人：承包人：参考资料，少熬夜！发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：____天。拟从_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：____元;(小写)：____元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的'文件组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：_____年_____月_____日本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。本合同共六份，双方各执三分。发包人：(公章)承包人：(公章)简易工程合同【第四篇】发包人(甲方)：________________________承包人(乙方)：________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。参考资料，少熬夜！一、工程概况工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：____________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准;三、合同工期开工日期：______年______月______号;坯房竣工日期：______年______月______号;(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期：______年______月______号;合同工期总日历天数：______天;四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。六、工程质量标准__________县质量检测局为准。(不包括材料质量)七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥______元________建筑面积的总平方米;工程预支款：￥______万元;竣工日付款：余下总金额的______%;工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款;八、组成合同的文件1.本合同协议书;2.标准、规范及有关技术文件;3.图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的.组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。参考资料，少熬夜！十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间：________年_______月______日合同订立地点：_________________________________________本合同双方约定___________________________________后生效。发包人：(签名)_______________电话：_________________________住所：_________________________承包人：(签名)_______________电话：_________________________住所：_________________________简易工程合同【第五篇】发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：xxx安装工程二、工程地点：xx宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。参考资料，少熬夜！第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：xx年xx月xx日xx年xx月xx日简易工程合同【第六篇】发包人(甲方)：(全称)承包人(乙方)：(全称)鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同()的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、合同内容补充部分：1，工程中出现的工程量增加，以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人：代表人：联系电话：联系电话：签订时间：签订时间：-------------------华丽丽的分割线------------------甲乙双方就____年____月____日签订的.家庭居室装饰装参考资料，少熬夜！修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。1、本工地在施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。4、乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。6、本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，损坏后经过修理部分，保修期顺延，但最多不超过____年，保修期内费用由乙方全部承担。7、乙方应在接到甲方报修电话的____小时内做出响应，在____小时内到达现常如果由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后____小时内仍未能解决问题，甲方可以先行修缮，并就因修缮支出的费用，自支付该费用之日起至乙方实际履行质量保证责任止的期间，按照中国人民银行同期贷款利率，要求乙方予以赔偿。