您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 监理合同(最新5篇)
好文档,供参考1/24监理合同(最新5篇)【题记】这篇精编的文档“监理合同(最新5篇)”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享,供您学习参考使用,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就下载分享吧!监理合同【第一篇】委托方(以下简称甲方):监理方(以下简称乙方):根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务:工程名称:咸阳市交通综合楼1-3层装饰装修工程地址:咸阳市交通大厦合同工期:第二条:监理收费及支付方法(一)本工程监理收费经甲乙双方商定,按装修工程总费用的1%收取,约为金额大写:(二)本合同生效时甲方向乙方预付1万元做为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,甲方应支付监理费2万元(不包括定金);好文档,供参考2/24监理工作结束甲方工程验收通过,以审计报告为准,支付全部监理费用。第三条双方责任(一)甲方责任1.如期向乙方提供本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。3.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时,所需费用由甲方承担。(二)乙方责任1.施工人员进场,每天固定一名监理人员在现场检查施工质量、进度情况,并向业主汇报。对工程涉及的问题为业主提供中立的专业意见。2.对开工前期的监理工作1对施工图设计方案进行会审。○2对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方○案作出评价。3.原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本控制。4、分项、分部工程的检查和竣工验收。5.工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,审核施工进度计划和材料采购计划,并对工程进度进行检查。好文档,供参考3/24第四条违约责任(一)甲方未在本合同第三条约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按约定工程监理费的1%偿付违约金。(二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返还定金,且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。第五条合同生效、中止与结束(一)甲乙双方因故需要变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续生效。(二)因甲方原因要求中途停止监理工作的,当监理工作进行不到半个月时,甲方应支付半月监理费(每月监理费按总监理费/3月计算)。当监理工作进行进过半个月时,甲方应支付一个月监理费。(三)本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部监理费之日起,结束合同好文档,供参考4/24关系,本合同另有条款约定的。除外。(四)由于施工方、材料供应或者业主的原因不能按规定施工期限完工,导致的施工时间延长,其监理费用另算。如果甲方要求乙方继续完成本工程的监理直到工程完工,双方需再签订监理延长合同。第六条不可抗力本合同在执行中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行进,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第种方式解决;1.向消费者委员会申请调解;2.向咸阳市仲裁委员会申请仲裁;3.向有管辖权的人民法院起诉;4.其它解决方式;第八条末尽事宜与附加条款(一)本合同末尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。(二)本合同附加款待如下:第九条合同文本1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。好文档,供参考5/242.本合同一式两份,甲、乙方双方各执一份。3.合同履行完后自动终止。甲方:(签章)乙方:(签章)日期:监理合同【第二篇】委托人(全称):____________监理人(全称):____________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1.项目名称:____________;2.工程地点:____________;3.工程规模:____________;4.工程概算投资额(或建筑安装工程费):____________。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件好文档,供参考6/241.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录a相关服务的范围和内容附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名:____________,身份证号码:____________,注册号:____________,广西建筑市场诚信卡卡号:____________。五、签约酬金监理酬金以建筑安装工程费最终工程结算价为计费基数,结合中标人的'投标报价方式进行计算。本项目建筑安装工程费为____万元,监理服务投标中标费率为,签约酬金为(大写):____________(¥:元)。六、期限好文档,供参考7/241.施工阶段监理服务期限:自____年____月____日始,至____年____月____日止。(施工阶段监理服务期限应为自委托人通知监理进场之日始至工程竣工验收合格之日止,原则上招标人应设定为与所监理项目的施工工期一致,特殊情况下施工阶段监理服务期均不能大于施工工期的110%。如施工工期超过110%,施工阶段监理服务期相应延长但要追加延期费用。)2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限____无。(2)设计阶段服务期限____无。(3)保修阶段服务期限自____年____月____日始,至____年____月____日止。(4)其他相关服务期限____无。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间:____年____月____日。2.订立地点:____________。3.本合同一式______份,具有同等法律效力,双方各执好文档,供参考8/24______份。委托人:___________监理人:____________日期:监理合同【第三篇】发包人(全称):________________________________承包人(全称):________________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容工程名称:______________________________________________工程概况:______________________________________________分包工作内容:__________________________________________范围包括:__________________________________________________工程监理单位(全称):________________________________好文档,供参考9/24第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条合同工期开工日期______年______月______日,完工日期______年______月______日,工期为______天。第四条合同价款合同价款为:_________元整(人民币)大写:__________________元整合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。以年施工预算或年施工概算定额为依据:①定额工资单价为:瓦工_________元整/工日;结构木工_________元整/工日;装修木工_________元整/工日;钢筋工_________元整/工日;砼工_________元整/工日;油工_________元整/工日;抹灰工_________元整/工日;好文档,供参考10/24架子工_________元整/工日;水暖工_________元整/工日;电工_________元整/工日;壮工_________元整/工日;②按建筑面积确定承包价_________元整/_________平方米;其中,地上结构:_________元整/_________平方米;地下结构:_________元整/_________平方米;初装修:_________元整/_________平方米;水电:_________元整/_________平方米;________;_________;③分项工程承包:外墙面砖:_________元整/_________平方米;屋面防水:_________元整/_________平方米;水磨石地面:_________元整/_________平方米;水泥砂浆:_________元整/_________平方米;内墙普通抹灰:_________元整/_________平方米;定额工以外发生的零星用工单价_________元整/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。好文档,供参考11/24对合同价款内容的明确:_______________________________________第五条合同价款的结算和支付结算、决算资料:发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。合同价款的结算和决算:发包人应于每月______日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。工程交工后______日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后______日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。合同价款的支付:合同价款分期支付:在______年______月______日付款_________元整,在______年______月______日付款________________元整。分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办好文档,供参考12/24理结算额的_________%,余款在发包人对决算资料予以确认后______日内付清。合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的`人员。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。重大伤亡及其他安全事故处理:发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,
本文标题:监理合同(最新5篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11856239 .html