土建工程合同书【通用4篇】

土建工程合同书【通用4篇】如果我们进入职场，有机会晋升至管理层，合同在生活或工作中占的比重越来越多。首先，签订合同是保障我们合法权益的第一步。您知道怎么拟制规范的合同吗？我们的网友特意搜集并分享的“土建工程合同书【通用4篇】”，希望能为您提供更多的参考。土建工程合同书篇【第一篇】甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。乙方责任：按甲方指定项目内容进行施工，保证工程质量和施工进度，做好周围建筑防护，遵守安全生产管理规定组织施工，遵守安全规定，遵守甲方一切规定制度。二、增项土建工程内容：1、拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运。2、建设完锅炉房，烘干设备机座四周地面混凝土。三、工程质量：检验标准以企业质量评定的标准为依据为合格工程。四、工程时间：施工时间从_______年4月15日至_______年5月30日。五、合同价款：拆除锅炉房设备基础，烘干塔设备基础废渣及土外运，根据甲乙双方负责人现场测量为依据，并按照国家预算定价为人民币92163。22元。（祥见明细）。六、工程竣工及结算：工程结束后，甲方找相关人员验收后，一次性结算付清工程款。七、争议及解决：出现争议时，双方另行协商解决，协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守，不得违约，此合同自双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日土建工程合同书篇【第二篇】甲方：________________乙方：_________________乙方年开发建设工程，地上建筑层数为层，建设总面积为平方米。根据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程建设管理规定》、《吉林省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》及国家、省市有关文件精神，应同步建设人防工程平方米，于年月建成。经双方协商，签订本协定。一、工程建设标准及要求1、工程防护等级为级，战时功能为，平时功能为。2、工程按《人民防空工程设计规范》(《人民防空地下室设计规范》)设计，按《人民防空工程质量检验评定标准》验收。二、双方责任及任务1、甲方责任及任务(1)按时办理设计文件审批手续，合格后出具《人民防空工程施工图设计文件审查批准书》。[page](2)工程竣工后及时组织防护专业验收。2、乙方责任及义务(1)委托具备人防工程设计资质的设计单位设计，年月底前报甲方审查。(2)委托具备相应资质的施工单位施工，年月底开工。必须严格按照审核批准的施工图设计文件和国家强制性标准要求施工，因故确需变更设计的，必须经原设计批准部门批准。(3)及时向具备相应资质的工程质量监督机构申请人防工程质量监督手续，选聘具备相应资质的监理机构承担工程监理工作。加强对工程的投资、质量、工期实施全面监督管理，在规定的时间内保质保量建成人防工程。(4)必须在本协议规定的时间内竣工。工程竣工后，及时组织设计、施工、工程监理等单位进行竣工验收，并将完整的施工资料移交给城建档案馆和甲方。(5)不能按时报送设计文件审查、开工和竣工以及不建或工程规模、工程质量达不到要求时，根据《中华人民共和国人民防空法》第四十八条、第四十九条、《吉林省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第三十一条及《中华人民共和国行政处罚法》的规定，承担相应的法律责任。三、其它1、本协议自双方签字盖章后生效，防护专业验收合格后终止。2、本协议一式四份，双方各执二份。甲方：_________________兰州市人民防空办公室乙方：_________________负责人：_________________负责人：______________________年_____月_____日土建工程合同书篇【第三篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目2、工程地点：山东寿光羊口二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。三、工程造价及承包范围：1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。四、工程款支付方式：1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（菏泽市华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。五、施工工期：1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的工期进度要求来合理施工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。六、甲方的工作及责任：1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。七、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。土建工程合同书篇【第四篇】甲方：乙方：就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程，以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致，根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上签定本合同。一、承包工程名称、承包内容、形式及价款1、工程名称：阿左旗鹿鸣新苑住宅小区2、承包形式：甲方以轻工形式发包给乙方，包工不包料。3、承包内容：施工图纸设计的基础（包括清理基槽）、主体、屋面、室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。4、承包价款：以施工图纸建筑面积为准，承包单价为元/M2。5、其它约定：二、工期及质量要求1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工，经项目部鉴定后，工期顺延；如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误，甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。2、本工程质量等级为优良工程。（基础优良；主体一二四层优良、三五层为合格；内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格）。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求，由甲方按5元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工，除费用由乙方自理外，甲方将追赔材料及其它损失费用。三、甲乙双方责任及义务乙方进入现场时，由甲方提供住宿设施，乙方须出示户口本或身份证，填报花名册，办理暂住证（费用由乙方自理）。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责安排生产任务，进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作；乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业，必须严格遵守公司各项规章制度，无条件服从现场管理人员的管理，如甲方有违章指挥行为，乙方有权拒绝执行，否则甲方有行使处罚的权利，甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料，搞好材料节约，坚决杜绝浪费，如发现材料浪费现象，警告后仍不改正，甲方给予浪费材料价款的3倍罚款。乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法，不准喝酒赌博、打架斗殴，如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任，乙方应对造成的后果承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修，特殊工种需持证上岗，合同期内，乙方不得擅自停工或减退员工，否则工资不予结算。四、安全要求乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度，严格按照安全操作规程进行作业，确保工地安全生产，如有安全事故发生，甲方将查明原因，明确责任。如属乙方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。五、环保要求施工现场工人宿舍应保持清洁卫生，现场垃圾分类堆放，应做到工完料尽场清。六、工资支付及结算方式七、其它约定八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自工程开工日期生效，工程竣工验收合格后，自行作废。九、本合同未尽事宜，经双方协商可作补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日