拆除合同（实用最新4篇

好文供参考!1/10拆除合同（实用最新4篇【引读】这篇优秀的文档“拆除合同（实用最新4篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！拆除工程合同【第一篇】甲方：_________乙方：_________双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：一、工程概况1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。二、工程工期：工期共计7天。三、工程总价该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：好文供参考!2/1016420元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。四、付款方式乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。五、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。六、其他1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年_________月_________日_________年_________月_________日拆除合同免费版【第二篇】好文供参考!3/10原告：住所：被告：住所：，联系方式：诉讼请求1、请求判决确认被告双方于年月日签订的《房产买卖协议》及双方于年月日签订的《补充协议》均为无效；2、请求判决被告返还原告向其支付的定金万元，并依照定金罚则另行向原告支付款项人民币万元；3、请求判决被告赔偿原告利息损失元。事实和理由原告与被告于年月日签订了《房产买卖协议》。协议中双方约定：xx原告认为：《房产买卖协议》及其《补充协议》应依法确认为无效合同。基于上述事实和理由，为保护原告合法权益，特此请求贵院，判决如所请。xx人民法院原告：xxxx年xx月xx日二手房解除合同起诉状并不难写，但决定起诉还是要提前做好相关准备，以免败诉，承担不利后果。以上就是给大家带好文供参考!4/10来的二手房解除合同起诉状范本的相关知识，如还有其他疑问，换一俩明细进一步沟通交流。拆除合同【第三篇】发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的拆除工程之有关事宜，达成如下合同：一、工程概况工程名称：工程所在地点：二、合同工期：开工日期：竣工日期：合同日期总日历天数天。三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准l、拆除施工的范围为：吉林银行梅河大街韩式洗浴玻璃幕墙广告牌，海之韵洗浴外墙三楼铝塑板装饰拆除。2、承包方式为：好文供参考!5/10乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工；乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等，由乙方自行承担)。3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：(1)拆除范围内的所有广告牌并全部清理外运；场地无广告垃圾无杂物等；(2)乙方完成本合同约定的其他义务。四、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施；拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备；较大物料的二次破碎；拆除施工完成后的场地平整；拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护；降噪环保所采取的必要措施；拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。五、拆除施工的工期要求自双方订立本合同之日起天内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。六、履约废旧物资回收费用及支付方式本工程乙方将拆除甲方指定的的广告牌，甲方给乙方支付人民币万元整;甲方应于年月日向乙方付清前述所拆除费款额。好文供参考!6/10七、甲方义务(1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料；(2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调；(3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电；(4)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。八、乙方义务(1)保质按期完成所有拆除施工任务；(2)拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查；(3)乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。十、违约责任l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币壹仟元(1000元/日历天)向甲方支付违约金。2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返好文供参考!7/10还。十一、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工合同自动解除。十二、争议解决因本合同发生的全部争议，双方应本着平等互利的原则友好协商；如协商不成，从以下两种方式中选择一种：(1)提交仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等的法律效力。十四、合同生效与终止本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。十五、补充约定：甲方(签章)：法定代表人/授权委托人：乙方(签章)：法定代表人/授权委托人：年日月拆除的合同【第四篇】甲方：乙方：好文供参考!8/10依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，本着平等自愿，诚实守信的原则，经甲乙双方协商，就甲方委装修合同模板电子版托乙方拆除厂房工程承包事宜，达成协议如下：一、工程名称霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程二、工程内容1.将车间厂房拆至地平面，料场砼牛装修合同怎么写腿柱拆至地下结合处。2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点，建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。三、承包方式乙方负责该工程所用的人工费、装修合同电子版机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。四、工程价格1.拆除厂房按每平米18元，按实际建筑面积结算。2.砼牛腿柱、砼行车装修合同书梁拆下后归乙方所有，甲方不再支付拆除该部分的费用装修合同模板电子版。五、付收方式按工程进度拨款装修合同模板，工程竣工经装修合同范本简单甲方验收合格后，付清全部工程款。好文供参考!9/10六、工装修合同报价清单程期限于20_年11月21日开工，在20_年12月10日前竣工，工程期限不超过20天。七、安全责任施工前乙方应对其施工人员进行安全教育，施工过程中甲方有[]权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督，提出整改指令。乙方出现安全事故的、或因该工程给甲方及第三方造成损害的，装修合同模板电子版由乙方承装修合同简单版担全部责任。八、工程验收工程竣工验收由乙方装修合同简单版提出申请，甲装修合同怎么写方应及时验收。不申请验收或不及时验收的，由装修合同书相关责任方承担责任。九、违约责任1.在本合同履行过程中，发生违约行为的，由违约方承担相应的违约则热，赔偿给对方造成的经济损失2.工程没有在工程期装修合同书限内竣装修合同电子版工的，每延期一天，乙方应支付工程总价10%的`违约金。十、其它约定1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的，工程期限可以顺延。2.未尽事宜装修合同模板及工程变更的需经双方商定确好文供参考!10/10认后履行。3.本合同经双方签字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：________________年____月____日_________年____月____日