2023年建设工程城乡检测合同_建设工程检测合同审查要点【最新8篇】

1/262023年建设工程城乡检测合同_建设工程检测合同审查要点【最新8篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面我给大家分享的“2023年建设工程城乡检测合同_建设工程检测合同审查要点【最新8篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。建设工程城乡检测合同建设工程检测合同审查要点【第一篇】发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：路基槽下处理80cm30cm灰土16cm水稳7cm油面及水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。资金来源：财政资金2/26二、工程承包范围承包方式：承包人包工包料承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。三、合同工期工程合同工期总日历天数：159天从20xx年4月10日开始施工，至20xx年9月15日竣工完成。四、质量标准1.工程质量标准：合格2.工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量3.工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。五、合同价款及付款方式合同总价(大写)：1.北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、2.孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角三标段马营路外购土款：15元/m3×45117m3=676755元)3/26付款方式：1.路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面2.工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。六、机械设备及其他要求1.摊铺设备：摊铺机采用abg，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。2.水稳碎石必须采用厂拌。3.灰土拌合必须使用灰土拌和机。4.标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。5.工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的6.单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。7.承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。8.发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。七、发包人完成下列工作：1.20xx年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。2.20xx年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。3.20xx年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线4/26和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。八、承包人完成工作：20xx年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。九、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承十、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。十一、违约责任1.因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。2.因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。十二、其他1.本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。5/263.本合同订立时间：20xx年4月8日4.发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。5.本合同订立地点:南大港管理区6.本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：建设工程城乡检测合同建设工程检测合同审查要点【第二篇】甲方(供方)：乙方(需方)：甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)、二、质量检验：1.质量标准：按国家有关规定标准验收2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要6/26求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式：本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点：1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达3.交货地点：五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)六、对产品提出异议的时间和办法：乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分7/26货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;八、其他条件1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方(签名)：乙方(签名)：地址：地址：建设工程城乡检测合同建设工程检测合同审查要点【第三篇】发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程8/26承包给乙方，为了明确甲、乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程2、工程地点：西吉县什字乡马沟村3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良点1处40平方米。4、工程造价：元(大写：)。5、资金来源：合作社自筹6、合同附件：施工图纸。二、双方职责(一)甲方职责：1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。(二)、乙方职责1、认真做好施工前的各项准备工作。2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工9/26验收资料。5、本合同不得转主承包。三、工程质量，施工验收及付款方式1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由甲方检查验收后进行下一工序的施工。2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应及时负责无偿停工或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移交。3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一次性付款。四、质量保修及违约尝赔1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。2、甲乙双方必须认真履行职责，严格按合同要求办事，不按合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并结算尾款后自动失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日10/26建设工程城乡检测合同建设工程检测合同审查要点【第四篇】建设工程合同范文根据本保证书，我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人)，和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。11/26但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以_____的资格以_____的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日建设工程城乡检测合同建设工程检测合同审查要点【第五篇】工程项目名称：_________承包单位：_________承包单位所在地址：_________为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。12/262.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉