您好,欢迎访问三七文档
施工合同书4篇您清楚一个全面合同应当拥有哪些内容吗?为了确保合作稳定的进行,合同的内容表述必须清楚易懂。这份“施工合同书4篇”是由我们精心打造,期望能满足您的期望,希望下面的概括能为有需要的人提供一些帮助!施工合同书篇【第一篇】建设单位:施工单位:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件,为明确双方经济和责任,经双方协商同意签定本合同,并按照合同严格执行。不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。一、工程范围及承包方式:1、工程范围:室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。2、承包方式:包工包料二、工程地点:普兰店市三、双方职责(一)、甲方责任:1、负责及时拨付工程予付款,工程进度款,负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。(如:施工用水、电、宿舍)(二)、乙方责任:按照图纸及甲方要求施工,严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定,确保工程质量验收合格。四、工程期限:1、自本合同签定之日起天完工2、下列情况工期顺延(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工,以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式(一)、工程造价:壹百零捌万元人民币(¥108万元)。(二)、结算方式:合同签定后予付工程造价的50%。甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。六、竣工验收:验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方:乙方:代表:代表:年月日施工合同书篇【第二篇】1.安装工程名称:2.工程地点:甲方_________________港口。3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括主机试验运行。乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求期限无偿修理或返工,由此造成逾期交付的。5.安装工程总价格:_____________美元整。6.安装工程付款进度:第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_______________美元整;第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即______________美元整;第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________________美元整;第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即______________美元整;根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定,结合本工程的实际特点。第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____________美元整;第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即______________美元整。7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即______________美元整。合同风险范围如下:市场物价风险:包括主材根据当时市场价格,超过±5%以外的风险按合同约定执行。8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后。合同以外风险范围价款调整方法:因设计变更,工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整,合同中没有适用或类似于变更,增减工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经与甲方协商一致后,按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。乙方应具备施工相关资质,配齐各种施工及技术人员,保证全文明施工,严格执行有关施工现场的管理的规定,指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。如果甲方不能按时退返乙方保证金,乙方有权停工,而且工期顺延的同时,乙方按本金收取利息,收取利息的标准是3%。签订合同一个月内,甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方按照利息向乙方支付。11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人工程竣工后,由乙方书面通知甲方,由甲方负责组织验收,竣工验收必须在半月内完成,逾期不验收视同验收合格。力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规章规定,结合本建筑安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好年。13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;14.本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。附件包括:(1)图样;(2)估价单。15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对其保养服务年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%,工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料,一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;甲方免责,甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%,保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款。本合同按双方所签日期生效。甲方:______________乙方:_____________由:_______________由:______________承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务。乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成的逾期交付的,每日按工程总造价的%向甲方偿付逾期的违约金。工程承包有综合承包人(总承包)(generalcontractors)和专业承包人(specialistcontractors)。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。施工合同书篇【第三篇】甲方:_______乙方:_______甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则,经友好协商,就进贤县_______年、_______年标准化养殖场沼气工程一事,达成如下协议:出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小。甲方对乙方材料进行抽验试验。一、工程基本情况:1、_______年及_______年县奖励资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。2、本工程地点为:二、承包形式及建设主要内容:1、甲方将_____________等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。2、工程内容分二类:①一类沼气池壹佰陆立方的2个(规格:直径5米*4米深)化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方(含出料池贰拾立方)。保修期叁年,保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修,因乙方防水材料及施工质量造成渗漏,由乙方返修。②二类沼气池壹佰贰拾立方的1个(规格:直径米*4米深)化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘壹佰伍立方(含出料池贰拾立方。本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可,回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;三、承包金额:甲方一次性包工包料给乙方,一类金额为捌万肆仟元整;二类金额为柒万伍仟元整。四、付款方式:1、乙方进场开挖时,甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。2、如乙方每完工一个结工程款的90%,剩余10%作为工程质保金,如未付清,乙方有权停工,乙方损失由甲方承担。本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项已完成工程价款的60%;甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%。3、作为保证金的工程款,在全部的工程能正常产气使用后甲方一次性付清给乙方。(时间不得超过完工产气半年内)。本项目屋面工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%。五、工程质量1、乙方在本工程过程中,须按照建筑施工规范进行施工操作,确保工程合格。2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失,应由乙方全部承担。3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题,如需返工乙方应付全部责任。六、施工工期:1、乙方应在_______年_______月_____日之前进入工地施工。七、安全生产:乙方在该工程项目的施工全部过程,必须充分注意安全,严格按照《安全生产操作法规》施工,指安全保障措施,杜绝一切大小安全事故的发生,如小事故,由乙方承担,如出现大事故,甲、乙双方共同承担。工程进度达到5%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;八、其它:1、本合同未尽事宜,甲、乙双方共同商讨,可签补充协议,与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方签字:_______乙方签字:______________年_______月_______日施工合同书篇【第四篇】甲方(发包方):委托代理人:乙方(承包方):委托代理人:一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程范围:三、材质要求:四、技术要求:五、工程说明:六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应1本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工。甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定。2乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,
本文标题:施工合同书4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12159192 .html