您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 建设工程施工合同协议书实用5篇
参考资料,少熬夜!建设工程施工合同协议书实用5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同协议书实用5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!建设工程施工合同1甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、承包工程范围和内容:四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥________万元(大写_______)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电参考资料,少熬夜!话:_______二、乙方权利义务:1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。6、在本工程竣工后清理现场。7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。8、乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______第五条承包方的安全责任一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价%的违约金。二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的%的违约金。2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5%的违约金。3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。第七条质量保修一、保修内容及期限:保修_______年。二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。参考资料,少熬夜!四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向甲方所在地人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章):法定代表人签字(盖章):委托代理人:地址:电话:签订时间:乙方(盖章):法定代表人签字(盖章):委托代理人:地址:电话:签订时间:工程建设合同2甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,就赵XX一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。一、工程名称:赵XX一级电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及XX税金等所有费用。工程结算参考资料,少熬夜!以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期及进度:1、根据甲乙双方商定,乙方在________年____月____日前进场施工,________年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。六、付款方式:1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金________年质保期满后支付。3、乙方在结算过程中承担“工程总价款215;10%”的XX税,XX税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的'关系。乙方:1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收:1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合参考资料,少熬夜!标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁:1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十一、其他:1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。参考资料,少熬夜!1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。十二、合同份数:本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日建设单位施工合同3甲方:________________乙方:____________根据《_____》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,法规遵守平等自愿、公平诚信原则,双方建设工程劳务作业合同事项协商一致,签订本劳务作业合同,双方共同遵照执行。一、工程名称__________________二、工程地址__________________三、工程内容本工程为框剪结构,总高度为___________米,___________层。四、工程承包方式为分项承包给木工班,本班组应该完成该项的制作和安装任务,并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。五、工程日期___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成所有工程量。六、工程质量要求工程质量通过验收,达到合格标准。七、合同价款及支付方式按建筑规范计算面积。每平方米___________
本文标题:建设工程施工合同协议书实用5篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12218635 .html