小区房屋硬装修简易合同范本示例8篇 (菁华实用3篇

好文供参考!1/7小区房屋硬装修简易合同范本示例8篇(菁华实用3篇【引读】这篇优秀的文档“小区房屋硬装修简易合同范本示例8篇(菁华实用3篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！小区房屋硬装修简易合同范本示例1甲方：_______________________身份证号：__________________________________乙方：_______________________身份证号：__________________________________甲方的房屋一幢需要装修，乙方以自己的设备、技术、劳力为甲方完成装修，并将装修成果交付甲方使用。现经双方友好协商达成下列协议：一、甲方提供图纸，乙方按图纸进行施工，经甲方验收合格支付承揽装修费，也可以由甲方委托乙方设计施工图纸，乙方负责对甲方咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方关于工程的相关事宜应与甲方联系，以确保工程质量和工期。二、装修施工地点：______________________________________________。三、乙方为单包工的方式承揽装修，承揽装修单价为：每好文供参考!2/7_______元/平方米。四、在施工中由乙方自行提供相应的设备、工具和技术，以及自行聘请技术工人，并由乙方对安全事故承担全面责任，如果在施工中发生事故以及人员伤亡，甲方不承担任何责任，也不垫付任何费用。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，如遇上述情况发生，造成的损失均由乙方负责。五、本合同签订后工程不得转包，否则给甲方及乙方自己或第三方造成的一切经济损失及人身损失均由乙方承担赔偿责任。六、本合同一式_______份，双方各持_______份，均具有同等法律效力。甲方（签字）：_______________________乙方（签字）：_____________________________________年_________月______日______________年_________月______日小区房屋硬装修简易合同范本示例八2甲方(委托方)：乙方(施工方)：根据国家有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。好文供参考!3/7一、工程概况：1、装饰施工地点：2、建筑面积3、工程内容：4、委托方式：5、施工工期：乙方收到工程款之日视作开工日，总工期为二、工程价款及结算方式：1、￥：)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。2、付款方式：(1)合同签订后，十五天内一次性支付工程款元。(2)工程验收合格后，十五日内结清工程尾款。(3)乙方银行账号，账户名，开户行。三、施工准备及双方的义务(一)甲方工作1、甲方应提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、指派监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。(二)乙方工作1、指派项目经理为乙方**，负责合同履行。按要求**施好文供参考!4/7工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。2、乙方在施工中应遵守施工安全操作规程，保证作业人员和周围住房及财产、相邻居民的安全。若发生安全事故，乙方应承担由此引发的经济损失。四、材料的供应甲、乙双方签字认可的工程预算书中所核定的材料按合同规定均由乙方采购，其质量必须符合国家标准。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、工程质量及竣工验收的办法1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰装修工程质量规范》为依据进行质量评定验收。2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。六、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方元；2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。七、工程保修：好文供参考!5/71、住宅室内装修工程保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。2、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。八、纠纷处理装修工程发生纠纷的，由双方协商或者调解解决。协商、调解不成的，当事人可选择下列第种方式处理：(1)提交仲裁委员会仲裁；(2)**向人民****。九、本合同一式份，具有同等法律效力。施工图纸及工程预算书等合同附件为本合同的组成部分。甲方(盖章)：乙方(盖章)：**(签字)：委托**人：年月日小区房屋硬装修简易合同范本示例八八3原告：__________________公司，住所地__________，**机构代码________。法定**人：__________________联系电话：________________________被告：____________公司，住所地__________，**机构代好文供参考!6/7码________。法定**人：__________________联系电话：________________________诉讼请求：一、请求**判令被告支付原告工程款***_____元，并支付原告上述款项自_____年___月____日起至实际支付之日止的利息损失(按______银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：_____年_____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。_____年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，好文供参考!7/7余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为保护原告的合法权益，特依据《*******民事诉讼法》第18条之规定诉至贵院，请**予以判决。______人民**具状人：__________年___月___日