绿化工程合同4篇

绿化工程合同4篇在快速变化和不断变革的今天，协议书在生活中的使用越来越广泛。工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。工程合同是指承包人按照发包方的要求完成一定工作的协议，因此我们签订合同时要不断协商，直至达成一致。那么，值得推荐的经典工程合同范文您收集了吗？下面是网友精心为您分享的“绿化工程合同4篇”，希望能为您提供更多的参考。绿化工程合同篇【第一篇】发包人（全称）_____________________承包人（全称）_____________________依照《_____》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。第一条工程基本概括1、工程名称：_____________________2、工程地点：_____________________3、工程内容：_____________________4、工程立项批准文号：_____________5、资金来源：第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。4、土建工程质量保修。第三条施工工期共_____个工作日。议定自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）第四条工程质量标准在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。第六条工程价款及付款方法本工程款按下列办法分期付款。1、本工程采用_______承包方式；2、工程价款_______元（暂定价以决算价为准）3、付款方式：______________第七条组成本合同的文件1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、图纸；6、工程量清单；7、工程报价单和预算书。第八条双方的权利和义务1、工程师：在工程施工中，发包方委托_____为施工监理；承包方指派_______为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。第九条种植要求1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。第十条初步验收承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。第十一条工程变更承包人在工程变更_____天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。第十二条检验标准、方法、地点及期限1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》；2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核。第十三条竣工决算1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后_____日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。第十四条质量保修养护期为_____个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。第十五条履约保证金承包人在签定合同时，向发包人交纳_____元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。第十六条合同解除1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除；7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第十七条合同的终止发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。第十八条安全施工承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。第十九条违约责任发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。第二十条争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第（一）种方式解决；（一）提交_____委员会_____。（二）依法向人民法院起诉。第二十一条合同的生效和份数合同的订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：_______________________合同约定：___________________________本合同一式_____份，发包方保存_____份，承包方保存_____份。发包方：______________承包方：______________法定代表人：__________法定代表人：_________委托代理人：__________委托代理人：_________绿化工程合同篇【第二篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：___（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：小区绿化工程。2、工程地点：小区内。3、工程承包范围和内容：小区院内空地绿化（详见图纸、清单。）4、承包方式：由乙方按双方确定平面图和栽种绿化树种进行种植、包成活。第二条工程合同造价：本工程合同预算造价为人民元（大写：）第三条工程价款的支付与结算1、绿化种植后，甲方应一月内付给乙方合同总造价70%工程款；2、养护期满，付清合同尾款。第四条1、苗木成活养护期：一年。2、养护期间的一切养护流程由乙方承担，保证苗木生长旺盛。3、乙方包栽包活，养护期内产生的一切费用由乙方承担。4、乙方养护期内树木枯死由乙方负责重新栽植，费用由乙方承担。第五条工程质量和检查验收1第二条工程期限：_____年_____月_____日栽种管护期至_____年_____月_____日。1、本工程质量要求100%成活。2、乙方必须严格按施工图纸，并接受甲方现场监督检查。3、养护期满后，由甲方及时组织竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。第六条双方负责事项1、甲方1按规定提供施工场地，免费提供乙方施工用水。2组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2、乙方1施工场地的平整。2确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。3在交工前应负责管理，并清理好场地。第七条本合同在履行过程中发生纠纷。甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。第八条附则本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日绿化工程合同篇【第三篇】甲方：________________乙方：________________根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：一、工程名称：省道S101、S307、S310绿化工程二、工程地点：省道S101、S307、S310府城镇路段三、工程造价：30000元（叁万元整）四、双方责任：（一）甲方责任：1、提供道路绿化所需苗木。2、提供技术指导。3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。4、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。5、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。（二）乙方责任：1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵。2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%，否则乙方应无偿地进行补植。3、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。五、工程工期：工程自年2月18日至年3月18日内完成。六、工程款的拨付与结算：工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方：________________乙方：________________日期：________________日期：________________绿化工程合同篇【第四篇】发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）一、工程内容棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。二、合同价款合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。三、结算价款①、本合同为固定单价合同（不因市场价格上下波动而调整），即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价；，②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等；四、付款方式工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作日内付清。五、工期：_____年____月____日完工。六、合同异议此合同如有异议，双方协商解决；协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。七、合同文本此合同一式二份，双方签字盖章后生效，发包人、承包人各执一份。八、合同签订本合同于_____年____月____日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日绿化工程合同篇【第五篇】建设单位(甲方)：__________________施工单位(乙方)：__________________根据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：________