2023年技术承包合同纠纷案例最新4篇

1/152023年技术承包合同纠纷案例最新4篇生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我给大家分享的“2023年技术承包合同纠纷案例最新4篇”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。技术承包合同纠纷案例【第一篇】甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）二、工程技术承包范围1工程施工复测及相关资料编制。2工程施工放样及相关资料编制。3工程试验及相关资料编制。4工程质检及相关资料编制。5工程计量及相关资料编制。6工程变更及相关资料编制。2/157工程施工技术及工程的现场管理。8工程施工工艺及工序的控制。9工程竣工资料的编制。三、合同工期1从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。2双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。3以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。4竣工资料编制时间为1个月。5若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。6如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。四、工程技术承包费用1施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。2工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的.工程变更增加金额总量按30%计。3工程中的非计量增加工程技术费：按该款项30%计。4前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。3/155工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。6施工复测费：_________0元人民币/每公里。7竣工资料编制费：80000元人民币。技术承包合同纠纷案例【第二篇】被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会一、请求事项：1.履行合同：2.赔偿经济损失。二、事实理由及证据：(一)请求的原因事实1.双方是怎样引起订立承包合同的?2.被告为什么中途撕毁了合同?3.被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。4/15(二)诉讼的理由双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。技术承包合同纠纷案例【第三篇】甲方：××××工程项目部(以下称甲方)乙方：×××(身份证××××××××××××××××××)(以下称乙方)为优质、高效完成××××二级公路第×合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将××××二级公路第×合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：一、合作项目工程名称广西××××二级公路第×合同段二、工程技术承包范围2.1工程施工复测及相关资料编制。2.2工程施工放样及相关资料编制。5/152.3工程试验及相关资料编制。2.4工程质检及相关资料编制。2.5工程计量及相关资料编制。2.6工程变更及相关资料编制。2.7工程施工技术及工程的现场管理。2.8工程施工工艺及工序的控制。2.9工程竣工资料的编制。三、合同工期3.1从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。3.2双方拟定施工合作时间为个月，即从年月日到年月日，工期共个月，合同工期暂定总日历天数天。3.3以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。3.4竣工资料编制时间为1个月。3.5若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。3.6如工期超出15个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。四、工程技术承包费用4.1施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按%计。4.2工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量%计。6/154.3前两项总计所产生的技术费：4.1项共万圆整(元人民币)(暂定工程总造价按元人民币)，4.2项按照竣工结算变更总量计。4.4工程延期费：超出双方约定的月的工期甲方每月支付乙方万圆整(元人民币)的工程技术费。4.5施工复测费：万圆整(元人民币)/每公里。4.6竣工资料编制费：万圆整(元人民币)。五、双方的一般责任5.1甲方管理单位及甲方代表。5.1.1甲方管理单位全称：×××××公司××××××××工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。5.1.2甲方驻现场全权代表姓名：×××(身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。5.2甲方的工作5.2.1向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。5.2.2向乙方免费提供住宿及办公场所。5.2.3负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。5.2.4负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规7/15划和布置。5.2.5按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。5.2.6负责整个施工现场的安全管理工作。5.2.7负责已完工程的成品保护工作。5.2.8负责变更的签证工作(乙方配合)。5.2.9负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。5.2.10负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。5.2.11负责支付项目经理的工资。5.3乙方工作5.3.1乙方住址全称：×××××××××××。5.3.2乙方驻施工现场全权代表姓名：×××(身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人，乙方应提前天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。5.3.3负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。5.3.4在开工前15天内，向甲方提供施工方案一套。8/155.3.5配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。5.3.6负责对施工现场的文明施工管理工作。5.3.7遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。5.3.9乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。5.3.10乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。5.3.11负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。5.3.11负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。5.3.12乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。六、承包费用的支付方式6.1乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的10%支付给乙方作为进场启动资金。6.2自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的10%支付给乙方。剩余80%技术承包费用甲方按剩9/15下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。6.3双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。甲方(章)：乙方(章)：法定代表人或法定代表人或委托代理人签字：委托代理人签字：合同签订地：签订日期：年月日签订日期：年月日技术承包合同纠纷案例【第四篇】6.1乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的10%支付给乙方作为进场启动资金。6.2自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的10%支付给乙方。剩余80%技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。6.3双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，10/156.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。甲方(章)：乙方(章)：法定代表人或法定代表人或委托代理人签字：委托代理人签字：合同签订地：签订日期：年月日签订日期：年月日工程技术承包合同范文3甲方：(身份证号)(以下称甲方)乙方：(身份证号)(以下称乙方)为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成，双方达成以下协议：一、合作项目工程概况1.1项目名称：织纳高速公路房建项目1.2项目工程总造价：元(大写：元)二、协议范围2.1工程施工复测资料编制。2.2工程施工放样资料编制。2.3工程试验资料编制。2.4工程质检资料编制。2.5工程计量资料编制。2.6工程变更资料编制。11/152.7工程施工技术资料编制。2.8工程竣工资料编制。三、协议工期3.1从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。3.2双方拟定合作时间为个月，即从5月6日至年月日，工期共个月，协议工期暂定总日历天数天。3.3以上协议工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。3.4若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。3.5如工期超出个月，甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见4.2条)。四、工程技术资料编制费用4.1工程技术资料编制费用：按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的1.2%(大写：百分之一点二)计算。4.2工程延期费：因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制，从超出协议工期后第一个月起至该工程交工，甲方在该工程总造价的1.2%以外按平均每人每月8000元(大写：八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。五、双方的一般责任5.1甲方的全权代表及甲方的责任12/155.1.1甲方全权代表姓名：(身份证号)。5.1.2若甲方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知乙方，甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。5.1.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行甲方的义务和权利。5.2甲方的工作5.2.1向乙方免费提供食宿及办公场所。5.2.2甲方提供材料检验、试验产生的费用。5.2.3甲方现场施工人员必须配合乙方工