2023年水电安装合同书_水电安装承包合同书最新5篇

1/112023年水电安装合同书_水电安装承包合同书最新5篇随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我分享的“2023年水电安装合同书_水电安装承包合同书最新5篇”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。水电安装合同书【第一篇】甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程内容:4.合同工期：2/11二、合同条款明确事项1.承包方式:2.合同价格:3.工作内容：4.工期要求：三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全3/11各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.五工程款结算及支付六其他说明1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：4/11__________________年____月____日_________年____月____日水电安装合同书【第二篇】工程名称：甲方：身份证号：乙方：身份证号：为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：一承包形式：单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)二承包价格：按甲乙双方协商决定，水电安装总面积平方米，pvc和jdg混合轻工价格平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)三工程进度：按甲乙双方及开发商要求，总工程期天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)四安全：甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙5/11方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。五付款方式：施工期间甲方按楼和楼分别单一楼次付款。施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款1：预埋期间标二封顶拨总轻工款%元。主体封顶拨总轻工款%元，2：室内安装配管镶盒完成拨总轻工款%元。3;给排水完成给排水完成拨总轻工款%元。4：穿线完成拨总轻工款%元。5：开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款%元。七违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付元作为违约金。甲方乙方年月日水电安装合同书【第三篇】厂法定代表人：_________________厂长乙方：_________________甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：_________________三、完成安装的期限：从_____年_____月_____日到_____6/11年_____月_____日。四、安装的质量要求：_________________六、安装报酬的结算支付时间：_________________八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由_______________县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：______________乙方：______________水电安装合同书【第四篇】甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积7/11每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。8/11(二)乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。第七条：补充事项甲方签字：乙方签字：年月日年月日水电安装合同书【第五篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定，为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任，平等、自愿、互利的原则，签订本合同。第一条：工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：包工不包料的形式。4、工程造价：以/平方米，总面积为：约实际竣工验收面9/11积为准)。5、承包方式：包工、包质量、包安全、包工期。第二条：承包工范围：1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。(1)包含监控及楼宇自动化，高低压配电室，户内弱电配线管安装不穿线。(2)消防工程安装除外。2、避雷接地，避雷网带、避雷针焊接安装。第三条：工程期限：1、本工程自年月日开工，自年月日完工。2、如遇下列情况，工期本目应顺延。(1)凡甲方负责供应的材料，设备或半成品，未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。(3)在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。(4)人力不可抗拒的因素而延误工期(如战争、台风、暴雨、自然灾害等)。第四条：双方责任(一)甲方的责任：1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。2)甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更，工程期间的质量验收及其它事宜。10/113)如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工，甲方应采取措施。4)组织对水电安装工程竣工验收和办理竣工结算。(二)乙方责任：1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。2)乙方委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量，安全等工作。3)接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。4)遵守安全生产操作规程，确保施工安全，负责购买工人的人生保险。6)做好施工原始记录。7)施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。8)施工中如发现设计错误或不合理时，因以书面通知甲方。9)对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。10)工程完工后，乙方必须绘制完备的竣工图纸，按有关部门规定整理成套竣工材料。11)乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。第五条：工程验收工程竣工前3天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后3天内验收完毕，工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格的，乙方在限定的期限11/11内行进补建或返修后完成在进行验收，如果乙方不执行，甲方有权根据工程量的加倍罚款。第六条：工程保修按有关规定执行，保修期为一年(不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素)。保修期自竣工验收签字之日起计算，保修期过后，乙方为甲方提供长期跟踪服务。第七条工程款交付与结算：甲方在合同签订后，按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款：在主体完成第五层楼封顶后，支付按实际完成工程量的60%。第二次付款：在主体完成第十五层楼封顶完工后，支付按实际工程完成量的70%。第三次付款：工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。第四次付款：安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%，余5%为质保金，保质期为一年，甲方应在保质期满三天内，将质保金付给乙方(不计银行利息)。第八条：争议未尽事宜解决方式，由甲乙双方协商解决，或按合同有关法条款处理。第九条：本合同双方签字盖章后生效，付清工程尾款付完，保修期过，本合同自动失效。第十条：本合同一式肆份，甲乙双方各执2份，具同等效力。