消防工程施工合同范例（通用5篇）

好文供参考!1/17消防工程施工合同范例（通用5篇）【引读】这篇优秀的文档“消防工程施工合同范例（通用5篇）”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！消防工程施工合同【第一篇】建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。第一条：工程概况工程名称：工程规模：x平方米工程地点：工程内容：消防报警系统、消火栓系统第二条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采用xx承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：x元；本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。好文供参考!2/17第三条：付款办法本合同在签字生效之日起x天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款x元，其后在乙方主要设备进场并施工后x天内支付x元。2.本工程竣工验收合格后x天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后x月x日开工，预计x个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量好文供参考!3/17保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。乙方：1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。x时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，好文供参考!4/17负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。第八条：其它1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2.本合同未尽事宜，双方协商议定。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同一式x份，甲、乙双方各执x份。甲方(盖章)：单位地址：单位电话：邮编：甲方代表(签字)：乙方(盖章)：单位地址：单位电话：邮编：乙方代表(签字)消防工程施工合同【第二篇】依照《xxx合同法》及其它有关法律、法规的规定，为保好文供参考!5/17护双方的合法权益，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、装饰施工内容及做法。(见附件表一：装饰工程预算单)3、工程承包方式：4、总价款：￥元，，双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5、工期：自年月日竣工，工期天。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：详见附件表见二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可以收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件表三《主材料报价单》。3、乙方对甲方采购的装饰材料设备，应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用，如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备如不符合预算规定的品牌规格，好文供参考!6/17应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失应由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定：1、双方约定工程施工质量是按《本地装饰工程质量验收标准》。2、本工程由3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费，应由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提出与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件表四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。四、工程验收。1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费由甲方承担，工期也予顺延。2、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知内三天组织验收，并办理验收移交手续(详见附件表五《工程质量好文供参考!7/17验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。甲方未验收使用视作验收合格。3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。五、关于工程价款及结算约定：1、工程付款方式列下表：2、工程结算：详见附件表六《工程结算单》。3、工程保修期两年，须工程款全部结清。甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件表七)，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据凭证。五、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响好文供参考!8/17邻里关系的协调工作。(3)负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。(3)未经甲方同意，不得随意拆改原有建筑承重结构，及各种共用设备管线。六、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应的经济损失。甲方：乙方授权代表：授权代表：日期：日期：消防工程施工合同【第三篇】好文供参考!9/17工程竣工验收后，双方产生结算纠纷诉至法院。承包人在追讨工程款30000万之同时，提出了多项索赔，其中包括要求发包人赔偿可得利益损失。请问：承包人可否向发包人主张赔偿可得利益损失？律师观点发包人将已经由承包人中标的部分工程，另行直接分包，在现实中经常发生，是发包人的违约行为。由此给承包人造成的可得利益损失，依据合同法以及合同约定条款，应由发包人予以赔偿。1.电梯、空调、通风工程，在承包人中标的施工范围内。双方签定的《建设工程施工合同》第二条工程承包范围条款中，明确约定电梯、空调、通风工程在承包人承包范围内。2.在合同生效后施工过程中，发包人单方强行将上述电梯等三项工程又直接分包给案外第三方施工，承包人未予同意。3.发包人单方将电梯等三项工程直接分包给第三方，是明显的违约行为，也是建筑法禁止的行为。依照《建筑法》第三章关于建筑工程发包与承包的规定，发包人对已经由承包人中标承包的工程，将其中的电梯等部分工程肢解以后又直接分包给第三方，也是是建筑法禁止的行为。4.承包人的可得利益损失如何量化计算。发包人违约分包的电梯等三项工程，工程价款依据投标文件计价为人民币578好文供参考!10/17万元，原告可得利益的利润率为7%。可得利益万元。依据为：（1）按照北京市建设委员会颁发的2001年《北京市建设工程预算定额》规定，利润的费率为7%；（2）本案相关工程造价鉴定报告中《工程取费表》中利润7%，也证明承包人承包此项工程，利润是按7%计算的；（3）投标文件中《工程取费表》第10栏，利润费率7%，同样证明了双方达成的承包合同，在计算工程价款时是以7%计算利润的。5.合同履行后可以获得的利益即可得利益，违约方应予赔偿。合同法第113条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。电梯等三项工程的工程价款578万元乘以7%，即是承包人如果按约施工电梯等三项工程，可以获得的可得利益。现在发包人违约将本应由承包人施工的工程，直接发包给第三方施工，造成承包人可得利益损失，应当依法赔偿。作者单位：北京市大成律师事务所地址：北京市东直门南大街3号国华投资大厦5层（100007）电话：[phone]（010）62799199消防工程施工合同【第四篇】甲方：好文供参考!11/17乙方：按着《xxx合同法》和《xxx建筑去》的原则，就住宅小区防水工程情况，双方达成如下施工承包协议：一、工程概况1、工程名称：小区屋面防水工程2、工程地点：小区3、工程内容：屋面清理基层；屋面防水细部处理；屋面隔气层和屋面防水层施工；材料要求4mm厚SBS(大禹、鼎信、或宏源品牌);同时提供防水所用原材料相应才质单、合格证及检测报告等相关资料二、合同价款：施工面积约15000平方米，每平方米元，合同价款约为。最终结算按现场实际测量面积计算。三、施工用料由乙方自行采购，货到现场时经甲方验货后才可使用。四、付款方式：的工程款的以房抵工程款，现金，预留5%质保金，工程款全额垫付，年底结算工程款。开具等额工程款发票。五、工程验收1、工程验收：工程完工后，由质量监督部门进行核定合格后验收，验收标准按现行建筑工程施工规范，经过泌水试验合格后签署验收意见再进行结算。好文供参考!12/172、工程验收应提交的技术资料：材料出厂质量证明文件(合格证)、复试报告，所有材料检试验费用由乙方自付。六、工程期限工程期限根据甲方现场要求开工和竣工。如因甲方原因影响工期，工期顺延，如因乙方原因造成工期拖延，按乙方结算的总价值中扣除10%的误工费。七、保修1、保修内容、范围：屋面隔气、防水层。2、保修期限：五年(从防水工程验收合格交由业主开始之日起)3、验收后，由甲方予留总造价5%的保修金。保修期过后帐款结清后本合同失效。八、安全施工乙方进入施工现场，必须对其工人进行安全教育，施工过程中的一切安全管理及措施由乙方自行负责，在现场如发生一切安全事故由乙方负责，甲方概