2023年河道景观绿化合同_景观绿化合同【最新5篇】

1/202023年河道景观绿化合同_景观绿化合同【最新5篇】劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是网友为大家分享的“2023年河道景观绿化合同_景观绿化合同【最新5篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。河道景观绿化合同【第一篇】发包方：____________公司（以下简称甲方）承包方：________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合这一次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况2.工程地点：_____________________；3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用2/20______________元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条工程期限1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。3在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；4发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；5未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者；7发生重大设计变更。第三条工程合同造价：1.这一次工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条建筑材料、设备供应、检验3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速3/20将其运出场外。5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。7.乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条工程质量和检查验收1.这一次工程质量要求为优良；3.发包方聘用的现场监理工程师为____________；4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4/207.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；5/202设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；3设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。4确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。第七条双方负责事项1.发包方4按规定提供施工场地；8审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；9派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。10组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。2.承包方1施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；3按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的采购、供应和管理；5在交工前应负责保管，并清理好场地；6提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工6/20验收；7在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理：7.1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；7.3安装工程项目费计取套用20xx年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；7.6发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。第九条违约责任1.承包方的责任7/201工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。2.发包方的责任1未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。2工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。8/20河道景观绿化合同【第二篇】工程地点：建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。1、工程内容包括______、______、______等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。2、开工日期______年______月______日。3、竣工日期______年______月______日。(一)甲方责任：9/201、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。(二)乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方(盖章):乙方(盖章)：代表(签字):代表(签字)：年月日河道景观绿化合同【第三篇】甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。第一条：项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：第二条：项目承包方式和工期2.1承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。10/202.2工期：本工期30天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。第三条：造价第四条：付款方式4.1乙方进驻工地施工过程中每7天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。第五条：甲方职责5.1向乙方提供无可争议的施工用地。5.2施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。5.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第六条：乙方职责6.1保质、保量、按期完成施工任务。6.2严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。第七条：关于工期的约定7.1因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。7.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。7.3在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。7.4因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。11/20第八条：违约责任8.1未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。8.2因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。第九条：附则9.1本项目合同经双方签署后生效。9.2本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。9.3本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准的景观绿化合同模板河道景观绿化合同【第四篇】购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由12/20发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》及有关规