您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年工程协议书与合同【推荐5篇】
1/122023年工程协议书与合同【推荐5篇】合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是网友为大家分享的“2023年工程协议书与合同【推荐5篇】”,希望大家可以喜欢。工程协议书与合同【第一篇】全管理责任,防止发生建设工程施工安全事故,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则,在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上,经共同协商一致,签订本安全协议书。(一)权利1、组织对施工现场的安全生产检查,有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患,并进行复查。2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中,如违反国家法律法规和本协议,甲方有权给予制止或予以扣减监理费。(二)义务2/121、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规,承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理,并对乙方自身安全工作进行监督、检查。3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。5、定期参加乙方组织的监理例会,协调解决安全管理工作中出现的问题,总结推广优秀的安全管理经验。6、定期召开安全会议,及时传达国家有关安全生产的精神,协调解决存在的安全问题。(一)权利2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查;6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行;7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。(二)义务1、受甲方委托,乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监管责任。2、签订监理合同后,要进行全员安全教育,总监理工程3/12师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规,如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。4、乙方要建立健全安全监理制度,加强安全知识教育培训,明确各岗位监理人员的安全监理职责,增强安全意识。5、按时组织召开监理例会,配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志,按时上交(报)监理周报及月报。6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效,并进行备案。10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致;审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效;审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格,并取得相应资质证件后上岗作业。11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施,要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工,及时制止并纠正违规施工作业。4/1212、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全投入是否符合安全生产要求。13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度,并建立安全生产值班记录台账。14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组,组织以安全生产为核心的现场安全施工活动;审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标;审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施;审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况,是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求,并符合安全法规标准;对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查,发现隐患及时书面通知施工单位,并督促落实整改结果。15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人,各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。16、检查落实施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加甲方组织的安全生产专项检查。17、对现场要定期组织检查,并有记录。对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位限期整改,并督促落实其整改情况;发现重大隐患,应立即要求施工单位停止施工,并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后,乙方应检查整改结果,签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,乙5/12方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的,应当立即制止。18、检查落实施工单位按照本工程特点,是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。如因甲方未按照本协议履行相关义务,给乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任。因乙方未按照本协议履行其相关职责的,按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用,给甲方造成损失的,应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件,并具有同等法律效力。2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决,并可签订补充协议。3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处,执行国家法律法规的相关规定。4、本协议一式肆份,具有同等法律效力,协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。甲方:陕西省华文城房地产开发乙方:陕西明珠建设监理有限公司(公章)有限公司(公章)6/12法人代表:法人代表:委托人代表:委托人代表:日期:日期:工程协议书与合同【第二篇】甲方:乙方(施工责任方):甲方承建的,现委托乙方现浇工程施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:乙方负责现浇甲方提出来的`项目。1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2)在施工过程中所有人员,发生交通、施工、机电、消防等安全事故,要立即抢救伤者,采取措施减少财产损失,保护现场,积极主动的配合处理事故。所有发生任何安全事故由乙方负责,与甲方无关。3)乙方人员必须遵守劳动纪律,在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品,严禁袒胸露背,穿拖鞋上岗,严禁在工地内私拉电线;凡乙方人员违反本条款规定,所造成的损失由乙方承担。3、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字之日起生效,至乙方负责施工之上7/12述施工项目完工,即告终止。甲方:乙方(施工责任方所有人员):签约日期:年月日签约日期:年月日工程协议书与合同【第三篇】发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:1、项目名称:城北公交客运站场综合车间2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照8/12国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方签字:乙方签字:工程协议书与合同【第四篇】甲方:乙方:经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:规格:协议金额:元(大写:元整)。双方责任:甲方责任:9/12提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。(二)乙方责任:提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)。乙方按协议规定的工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。工程因人为破坏,不可抗拒因素除外。霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。付款方式:完工日期:自双方签订协议后第二天算起为天(即年月日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。附则:1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。10/122、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。甲方单位:乙方单位:甲方代表:乙方代表:工程协议书与合同【第五篇】甲、乙双方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。第一条合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。第二条合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包工程,对外以。第三条合伙期限。合伙期限为xx个月,自xx年xx月xx日起,至xx年。第四条出资额、方式。各方均以现金方式出资,各出xx%,计人民币(和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条盈余分配与债务承担。11/121、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占。2、债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占xx%。第六条禁止行为。1、未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。3、禁止再加入其它合伙。4、禁止合伙不利时退伙。5、如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失2倍赔偿。第七条合伙的终止及终止后的事项。1、合作因以下事由之一得终止:1合伙期届满;2各方同意终止合伙关系;3合作事业完成或不能完成;4合作事业违反法律被撤销;12/125法院根据有关当事人请求判决解散。2、合作终止后的事项:1即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;2清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;3清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。第八条纠份的解决。合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商
本文标题:2023年工程协议书与合同【推荐5篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12416981 .html