检测合同范本（通用4篇）

检测合同范本（通用4篇）在这个经济腾飞的时代，合同在人们眼中出现的频率越来越高，签订合同可以有效的避免合同纠纷的产生，怎样制定合法的正规合同呢？合同范本网的编辑现在推荐您参考下载一下检测合同范本，在此提醒您下载收藏，以方便参考下载！检测合同范本【第一篇】甲方：乙方：日期：年月日根据《中华人民共和国合同法》及重庆市关于建设工程试验管理的有关规定，经甲乙双方共同协商，甲方的工程试验项目委托乙方承担负责完成，并就有关事宜达成以下协议：一、任务情况1、承包范围：工程建筑面积约为平方米的工程原材料及成品、半成品构件等试验。2、试验内容：乙方应为甲方提供的服务试验内容有(见附表)二、合同价款1、合同单价为元/平方米，该工程总建筑面积为平方米，即总价元人民币(大写：元整)。2、本合同价款为总价包干，不因乙方提出的任何理由而调整，除非甲方提出增加试验委托项目。增加试验委托项目应签订补充合同，其补充合同价款将并入原合同总价构成试验合同总价款。三、质量要求1、满足施工技术要求和国家、政府关于建设工程试验的规定。2、试验报告符合重庆市相关规定。四、甲方工作1、由甲方负责按重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度进行见证取样和送检试验。乙方到施工现场检测，甲方有义务协助乙方的检测工作，及时提供相关资料。2、甲方负责按照重庆市及国家规范标准，在现场创造必要的试验条件;试验用房符合国家及重庆市的有关要求。3、甲方负责按国家规范标准及有关文件的要求分批取样、成型试块、并按合同规定办理试验委托手续，必须做到原材料复验合格后才能使用，上道工序试验合格后，才能进入下道工序，并给乙方留有合理试验时间。4、甲方及时提供需试验的建材、焊件等试件样品，对样品的代表性、全面性、真实性负责。5、进场原材料检验应由甲方的物资负责人向乙方委托。所有委托项目需要填写《试验委托单》。6、按照合同约定支付试验费用。7、甲方指定专人负责收集整理试验资料，做到资料与工程同步。五、乙方工作1、负责对甲方进行部分取样指导。2、接受甲方样品后，立即组织安排试验，在国家规范标准和行业标准及其服务承诺时限所规定的合理时限内完成试验任务。3、乙方按重庆市规定内容样式提交试验报告。六、试块、试件运送本合同试验工程项目需试验的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室.七、试验费用支付方式1、甲方在年月底付合同款，人民币元(大写：元整)八、违约责任1、凡因甲方漏取试样或未及时委托发生不符合交工验收要求或造成质量事故，由甲方自行承担一切责任。2、凡乙方试验检测全过程出现技术等方面的差错，造成工程质量问题;或未在合理的时限完成试验，因漏做造成损失，由乙方承担全部责任和因此造成的一切损失。3、凡因甲方未按时委托、拖延不付试验费，造成工期等损失由甲方自行承担一切责任和损失。4、因甲方委托错误，造成的一切损失由甲方承担。九、补充合同文件在双方履约过程中，由甲方提出增加试验项目委托，在与乙方签订的补充合同签字之日起生效。甲乙双方商定签订的各种书面合同协议构成补充合同文件，与原合同文件共同有效。十、争议发生争议，双方协商解决，协商不成可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同生效与终止1、本合同自双方签字之日生效。2、本合同至该工程竣工、约定试验费用全部缴清，乙方开具证明后自行终止。十二、其他约定由于合同检测面积由甲方单方提供，故费用结清时核对实际面积，单价不变，以实际面积结清费用。十三、合同份数本合同一式六份具有同等效力，甲方五份，乙方执壹份，甲乙双方分别保存。委托单位(盖章)：法定代表人：委托代理人：经办人：联系电话：年月日受委托单位(盖章)：法定代表人：委托代理人：经办人：联系电话：年月日检测合同范本【第二篇】第五条检测工期本工程基桩检测自年月日开始，至年月日完成现场检测，具体进场时间以甲方通知为准，甲方应提前天通知。现场检测完成后天内提交正式检测报告。第六条甲方责任按时提供桩基施工记录、地质资料、桩基平面图等资料。按乙方要求提前做好受检桩桩顶和场地的处理。为桩检工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电，设备进、出场吊装等所需要的道路和场地。负责现场检测有关各方的配合、协调工作。按时向乙方支付桩检费用。第七条乙方责任向委托方提供桩基检测方案，含桩头处理方案。根据设计单位和委托单位的要求(提供设计依据或验证设计),严格按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-20xx)及其他有关桩检工作的规范、规程、标准进行现场桩检工作。检测工程桩质量，确保检测质量，并对测试结果负责。在合同约定的时间内，进行现场检测，按时提交检测报告。按时提供检测结果,配合施工。桩检单位应在桩检结束3日内，出具桩检报告(按单栋楼号提交报告，每栋各四份，也可根据情况调整数量)，桩基检测报告内容满足相关法律规范规定，检测结果真实反映桩基质量，并保证出具的书面报告真实、合法、有效。检测场地内的水电接入及水电费用由桩检单位自行解决和承担(由委托单位代交，付款时委托方扣回检测单位现场发生的水电费用)。桩检单位应严格执行国家安全生产法律法规，遵守安全操作规程，做到安全生产。如桩检单位施工造成乙方或甲方工作人员或任何第三方人身伤害或财产损失，均由乙方承担全部责任。因不可抗力影响施工的，乙方应在2日内提交有关证明，经甲方签证确认后，方可顺延工期。第八条检测费用及付款方式本检测项目测试费共计人民币(大写)元，其中：(1)低应变检测根，单价元/根，计元;(2)高应变检测根，单价元/根，计元;(3)静载试验根(点)，单价元/根(吨)，计元;(4)试验根(点)，单价元/根，计元。检测费用支付方式：(1)提交检测报告，支付合同价款的80%;(2)工程进度到、结算完成，一次付清全部检测费用。第九条违约责任若一方违反本合同约定，按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。乙方按照合同约定时间，提供检测结果，否则每拖延一天支付违约金1000元。第十条争议解决办法本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。第十一条本合同经双方签字盖章后生效，检测任务完成、检测费用付清，合同自动失效。第十二条尽事宜，由甲、乙双方协商解决。第十三条本合同一式陆份、甲方肆份。乙方贰份。第十四条合作方如发现甲方工作人员在招投标和合同签订、履行过程中因徇私舞弊、滥用职权使自己合法权益受到损害的，可向运营管理中心合约法务部提起实名投诉或举报(电话投诉不予受理)。具体投诉方式：信函：委托单位：检测单位：(公章)(公章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：电话：电话：地址：地址：检测合同范本【第三篇】工程名称：委托方：公司监制根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《陕西省消防条例》以及《建筑消防设施检测技术规程(GA503—20xx)》的规定，就目前甲方建筑工程消防设施检测，经充分协商达成如下协议。一、检测的内容、形式和要求：对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具科学公正的检测报告。对该工程建筑消防设施的保养维护。对该工程建筑消防设施的技术咨询。二、委托方的协作事项：1、甲方应在乙方进入施工现场检测时提供下列文件：(1)消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”。(2)申检单位技术负责人、相关技术人员、施工单位等应到现场配合。(3)在消防工程开工前甲方需通知乙方进行现场与施工单位进行技术交底。(4)甲方应书面通知乙方进行现场检测，检测工期为_________天。三、收费标准：依据陕西省物价局经营性服务价格收费证证号省090823为标准。1建筑电气设备检测标准按元每平方米收取。该工程的建筑面积为_________，合计金额_________元，大写__________________________。2系统项目检测列下：1、火灾自动报警系统。2、消火栓灭火系统。3、自动喷淋灭火系统。4、消防给水系统。5、消防电源。6、正压送风系统。7、机械排烟及通风空调防火系统。8、应急照明及疏散指示。9、防火门。10、防火卷帘及防火隔断。11、消防电梯。12、消防通讯。13、消防广播。14、气体灭火系统。15、泡沫灭火系统。16、其它。系统检测费按建筑面积每平方米元收取。该工程的建筑面积为_________，合计金额_________元，大写__________________________。3该工程建筑消防设施的保养维护费按该工程消防设备造价的8%收取。该工程消防设备造价为元，合计金额元，大写元。4该工程建筑消防技术咨询按其设备造价的3%收取。该工程消防设备造价为元，合计金额元，大写。该工程建筑消防设施检测费总计：小写________________________________________;大写________________________________________。四、该工程建筑消防设施技术检测报告份，所出具的报告应科学公正，乙方需对报告负责。五、建筑消防设施检测费支付方式：本合同签订之日付合同总价款的%，计元进场检测时付总价款的%，计元，检测完毕，乙方出具正式书面检测报告，甲方将余款一次结清。六、工程检测完毕竣工后由消防设施检测有限公司出具检测报告乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》，对该工程进行消防检测并出具科学的报告。七、违约金：违反本合同约定，按国家合同法的规定，承担违约责任。争议的解决办法：在合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，双方协商不成的，经双方商定，可采用以下方式解决：1.因本合同所发生的争议，申请当地仲裁委员会仲裁。2.按司法程序解决。八、其它(含甲乙双方权利、义务、检测费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：1.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》，对该工程实施检测，乙方对规定的检测范围负责，承担检测评定责任。2.乙方根据《建筑消防设施检测技术规程(GA503-20xx)》，对该工程实施检测。3.乙方只负责对该工程的已签合同项目和现有建筑消防设施的检测，检测后，若现状发生改变，乙方概不负责。(甲方)(公章)受托方：(乙方)(公章)签订地点：省市(县)签订日期：年月日有效期限：年月日至年月日检测合同范本【第四篇】发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《xxx合同法》，国家工商管理局和xxx颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，