绿化工程合同范本下载篇

绿化工程合同范本下载篇在发展不断提速的社会中，人们的对维权的意识也不断在增强。工程项目开展前签订工程合同是比较正常的事情。工程合同是可以由发包人与总承包人订立建设工程合同，因此合同要遵循平等互利，等价有偿的原则。那么，对于工程合同的撰写您是否毫无头绪呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是网友分享的“绿化工程合同范本下载篇”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！绿化工程合同篇【第一篇】发包方：xxxxx有限责任公司（以下简称甲方）承包方：xx（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）地址：xxxx法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账号：xxxxxxxxxxxxxx年月日法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxx年月日乙方承担。绿化工程合同篇【第二篇】甲方：________________乙方：________________根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：一、工程名称：省道S101、S307、S310绿化工程二、工程地点：省道S101、S307、S310府城镇路段三、工程造价：30000元（叁万元整）四、双方责任：（一）甲方责任：1、提供道路绿化所需苗木。2、提供技术指导。3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。4、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。5、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。（二）乙方责任：1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵。2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%，否则乙方应无偿地进行补植。3、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。五、工程工期：工程自年2月18日至年3月18日内完成。六、工程款的拨付与结算：工程完工后，经甲方验收合格一次性付清。七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方：________________乙方：________________日期：________________日期：________________绿化工程合同篇【第三篇】甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行校园绿化的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：祖武学校绿化工程2、工程范围：宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、营养土回填、植草皮等(具体见附件《祖武学校绿化工程实施方案》)。3、工程地点：甲方校园东头绿化区、宿舍楼前护坡，由甲方指定具体绿化区域。乙方作为专业人员应该首先以专业眼光对绿化区进行规划，以最有利于校园美观为原则，在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的具体位置进行科学规划，并在本合同签订后十日内向甲方提供施工方案并取得甲方的确认。4、工程质量标准：乙方提供的草皮为单价元的马尼拉草皮;苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株;石桌、凳为大理石工艺制品;绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。第二条：工程工期1、本工程总工期为15个日历日，乙方应当保证按照甲方通知的时间进行工程实施。2、乙方保证于20xx年4月30日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木按照本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。第三条：工程价款工程总价款(含税金)暂定为：万元整(大写为：贰万玖仟伍佰元整，详细见《祖武学校绿化工程实施方案》)，最终根据实际用工、用料情况据实决算。第四条：付款时间绿化工程完工后，甲方会同乙方组织进行工程验收，并根据双方认可的工程量确定实际工程价款，乙方根据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方，甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。第六条：甲方的权利义务1、甲方仅负责乙方绿化工程实施期间水源、电源，其他发生的一切费用由乙方自行承担;2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导，如甲方有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。3、甲方应按合同约定向乙方及时支付工程款。第七条：乙方的权利义务1、乙方必须按本合同约定及《祖武学校绿化工程实施方案》组织工程实施;2、乙方认真考察了绿化区域并确认了绿化实施方案，保证工程实施标准。3、乙方应严格执行甲方安全卫生管理规定，保证施工现场的环境整洁，不得打扰学校师生生活及污染环境，每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。第八条：工程验收绿化工程实施完毕后，甲方按照本合同约定的标准组织验收，该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定的标准，甲方有权拒绝验收，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。第九条：违约责任1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中直接扣除。2、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。第十条：争议解决方式合同履行过程中产生争议或未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充协议;协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条：其他本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：日期：绿化工程合同篇【第四篇】建设单位(甲方)：__________________施工单位(乙方)：__________________根据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_________绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为___又平方米。三、工程内容：1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)；3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)；4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5．种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币______元整，一次性包干。五、付款方式：1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％；2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％；3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自___年___月___日至___年___月___日竣工。七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工八、其他约定。九、本合同一式___份，甲乙双方各执义份，图纸预算各___份。甲方：__________________乙方：__________________日期：__________________日期：__________________