住宅建筑施工合同5篇

住宅建筑施工合同5篇到底应如何拟定优秀合同呢？合同的出现便保障了我们的权益。书面合同的签订，必须建立在双方平等、自愿的基础上，经友好协商制定，经过认真的整理我们为您梳理了“住宅建筑施工合同5篇”，如果您觉得这篇文章值得一看请将其添加到您的收藏夹中！住宅建筑施工合同篇1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守本着平等自愿、互利互惠的原则，集合本工程实际具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。一、工程具体情况承包范围：主体包工包料，具体为图纸内所有土建至交工、室内刮白，施工期间所用水、电费由乙方负责。一、二、三层分户防盗门、楼梯间门由乙方负责购买和安装.室内其余由甲方自理。工程概况及结构：砖混结构面积按图纸变更后面积计算。开工日期：年月日完工日期：年月日建筑面积：平方，每平方价格为。工程总造价：面积完工后按图纸变更后面积计结算：二、本工程于：年月日开工建设至年月天。三、质量技术标准及品牌要求。质量及主要材料要求：要个按照图纸设计及材料的强度及厂家牌子要求进行施工，施工过程中甲方有权派专业技术人员不定期对施工建房工程进行质量抽检，乙方必须无条件，积极地配合甲方把好质量。(1)主体水泥要求野象牌425#，砌砖及内外墙砂浆可以采用325#水泥。(2)钢筋：三级昆钢或三级玉钢。四、甲方义务：在开工前做到施工场地保障水、电畅通，向乙方提供施工图纸，并办理好相关建设手续，积极主动配合号施工协调好邻居关系，确保施工顺利进行。五、乙方义务：按照甲方要求，按房屋设计图纸要求和标准，按时、保质、保量建设，做好一切安全施工准备，施工遵守安全生产制度和操作规程。在施工过程中必须按国家建设安全法标准佩戴各种安全衣、帽、带等工具，按时按量确保工程质量进行安全施工。如在施工期间发生安全事故，由乙方负全部责任。付款方式：现金或转账(1)现金结算(2)乙方材料人工进场，甲方预付工程总造价(大写：)。(3)乙方一层浇筑后，甲方再支付工程总造价的现金(大写：)。(4)乙方二层浇筑，门窗安装，甲方再支付工程总造价的现金(大写：)。(5)乙方三层浇筑，甲方再支付工程总造价的(大写：)。(6)门窗安装，内墙涂料及外墙天然真石漆，墙地砖、房屋周边排水沟等完工后甲方再支付工程总造价的现金(大写：)。其余部分甲方验收后在二十天内付本工程总造价剩余款做为保修金。(7)保修期为年，待保修期满，后无质量问题甲方在十五日内全部付清。如有质量问题乙方及时无偿修复。四、甲方责任(1)保证施工地点水、电等设施的畅通;(2)施工完毕后，积极会同乙方一起进行工程验收及结算;(3)验收完毕后，按照合同约定支付款项，逾期不付，每日收取工程余款的3%的滞纳金;(4)甲方如要新增或者修改施工合同项目，并提前与乙方共同当面协商后再进行施工。五、乙方责任(1)遵守国家有关的法律、法规，保障甲方的'合法权益;(2)提供给甲方建筑施工资质证书，材料进场时通知甲方，并会同甲方一起验收材料;(3)按时、按质、按量完成施工项目(不可抗拒力造成的工期延误除外)。六、违约责任甲乙双方必须共同遵守以上条款，如有违约，都必须赔偿另一方的经济损失，并承担工总造价的5%的违约金。如有争议，双方协商，调解无效的，可向法院提起诉讼(一切诉讼费用由败诉一方负责并承担相关的一切法律责任)。七、增加项目备注栏，甲方如有增加项目可以填写备注栏里。(备注)：(1)按照图纸施工，基础超深部分由甲方单独与乙方结算。(2)如果甲方要求乙方包水泥、沙，人工费贴砖价格为(3)房顶做防水处理并铺瓷砖，瓷砖由甲方购置。八、未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同效力同等。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。十、本合同自签字之日起生效。甲方：乙方：合同签订日期：年月日住宅建筑施工合同篇2甲方：乙方：为了甲乙双方共同修好房子，经双方协商，共同签订本合同。一、整栋房屋实行全包工程：按630元/每平米(包括基础部分)执行，费税各负各的。二、修建的规模及标准1、砖混结构三层，层次高第一层米，二、三层米，全现浇。2、客厅、地面60×60全瓷防滑地板砖，厨房、厕所地面30×30全瓷防滑地板砖，墙面厨房全贴：厕所米，颜色由甲方定，楼梯扶手为不锈钢，地面为水泥沙浆面。楼顶面为女儿墙。3、内墙及天棚为普通抹灰，“888”仿盗。4、外墙面：为水泥沙浆搓沙。5、门窗：乙方只负责室内木门，其它由甲方负责;窗：全部为铝合金。6、水电：乙方负责表内的材料、安装、包括灯具，不含客厅大灯。7、卫生设备：乙方只负责蹲式大便器的材料和安装，其它卫生洁具可由甲方购买乙方负责安装。三、施工要求1、乙方必须负责安全。2、必须使用合格材料。3、乙方必须接受甲方的检查、建议和要求。四、付款方式及工期工程总造价约为30万元。按每完成一层付元，二层付元，三层付元，留质保金2%。工期为20xx年6月30日内全部完成施工工程。五、附则1、其他未尽事宜，双方协商解决。2、施工期间因单方违约造成经济损失的，由违约方全额赔偿。3、工程支付使用因施工问题出现严重问题，由乙方承担全部责任(包括开裂、漏水等)。4、本合同双方签字后生效，一式三份，各执一份，中间人一份。甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________联系电话：_________________联系电话：______________________________年______月____日____________年______月____日住宅建筑施工合同篇3甲方，乙方，甲方将小区楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。一、承包范围与单价1、瓦工承包内容，楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。2、木工承包内容，楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价元/2。3、钢筋承包内容，楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价。4、架子工承包内容，楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价。5、水电工承包内容，楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。6、垂直运输，现场配备60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆5，总配电箱一台，二级配电箱二台，三级配电箱十台承包单价。二、甲方职责，1、甲方按时支付进度款。2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线三、乙方职责，1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。4、严格按甲方安全科的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。四、付款方式，1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币万，待工程结算时从总价中扣除。2、付款方式，甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金元，以资鼓励。4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于年月日前一次性付清。五、其它，补充事项，六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。七、签证发包人，承包人，签章，签章，联系电话，联系电话，日期，日期，住宅建筑施工合同篇4发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲方在宜州市庆远镇江头村社区江头二队兴建砖混结构楼房一栋(四层半)，占地面积80平方米，由乙方承建。为了明确甲、乙双方的责任，格守信用，搞好协作配合，促进工程的顺利进行，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。承建方式：甲方包料，乙方包施工。主体工程施工单价：人工造价为120元/平方米，计算方法：按平面收方以每层天面至边计算。施工时间：____年____月____日至____年____月____日一、甲方责任范围：1、提供施工图纸。2、负责水、电、建筑材料到施工现场。3、负责支付施工费用。4、负责检查、督促工程的进度、质量。5、负责整个工程的验收工作。6、支付乙方每层砼面午餐费200元，并保证工人在施工期间的饮水供应。二、乙方主体施工责任范围：1、负责提供施工用的.机械、模板、顶筒木、脚手架材料、马钉等各种建筑用具。2、负责砌砖工程、钢筋工程(不含拉筋)，从正负零零开始(不含室内外地台)，顶面压墙，并按甲方要求设置供水、电线预留孔及吊扇挂勾以及室内的内墙批灰，不含外墙批灰。3、负责卫生间排污管的安装和排污管沟及便盆的安装。4、清理室内。三、施工技术要求：1、乙方必须严格按照建筑部门技术规范要求施工，并按质、按量、按时竣工。2、按照图纸要求和甲方要求施工，对图纸的改动须经甲方同意，施工中对结构、布局的小调整改动不另计人工费。3、混凝土浇灌后外表面要求平整、顶面混凝土应及时过光面，排水坡度须符合要求。4、乙方要保证施工质量，如因施工质量不达到要求造成返工的，返工部份的材料损失及人工费由乙方负责。5、钢筋工程须经甲方验收合格后方可浇混凝土。四、安全责任：乙方在施工过程中必须注意安全作业，严格按安全操作规程操作，杜绝一切事故发生，如在施工中发生伤、亡等事故，由乙方自负。五、付款方式：乙方每做完一层混凝土天面，甲方预付人工费80%，其余待工程竣工验收合格后一次付清。六、违约责任：任何一方不履行合同，违约方须赔偿对方的经济损失，本方损失自负。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，双方另协商解决。甲方：签约日期：乙方：签约日期：住宅建筑施工合同篇5发包人(全称)：承包人(全称)：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款筐额(大写)：元(人民币)六、组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：发包人：承包人：本合同双方约定后生效