您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 工程合同标准版 工程合同违约金赔偿标准【实用4篇】
参考资料,不熬夜1/21工程合同标准版工程合同违约金赔偿标准【实用4篇】【预览】此例优秀文档“工程合同标准版工程合同违约金赔偿标准【实用4篇】”是由三一刀客网友为您分享整理的,供您参考学习之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!工程合同标准版工程合同违约金赔偿标准【第一篇】发包方(甲方):铁通中心承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。1.工程名称:2.工程地点:3.工程范围和内容:1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件;3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同参考资料,不熬夜2/21有关部门及时组织验收;6、按合同约定按时向乙方支付工程款。1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及《gb/t50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责参考资料,不熬夜3/21任;9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的'管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。本工程开工日期年月日,竣工日期年月日。1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报参考资料,不熬夜4/21告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向参考资料,不熬夜5/21甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为。2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮%。3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以参考资料,不熬夜6/21分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。1、乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)乙方(盖章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:参考资料,不熬夜7/21帐号:帐号:电话:电话:邮政编码:邮政编码:签约日期:年月日签约地点:工程合同标准版工程合同违约金赔偿标准【第二篇】发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定,结合本工程具体情况,双方可达成如下协议。工程名称:工程地点:承包范围:报价书及效果图、施工图显示的工作内容承包的方式:包工包料工期:本工程自20xx年08月01日开工,于20xx年09月08日竣工。工程质量:达到国家及地方质量评估合格标准。合同价款(人民币大写):开工前叁天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份,并承担设计图纸的相关费用,向乙方进行现场交底。参考资料,不熬夜8/21指派徐曼为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。指派张耀刚为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程品进行保护。第四条:关于工期的约定因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。参考资料,不熬夜9/21因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期应相应顺延。本工程以施工图纸、作法说明,设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300—88)和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(yjg33—97)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期延续;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自解到验收通知七日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。双方商定本合同价款采用固定价格。(报价单以外零星施工项目的费用另计)参考资料,不熬夜10/21工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在15天内,结清尾款。凡由乙方采够的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的'损失由乙方负责。甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。由于一方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的一切经济损失。由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方500元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按付款额的1‰支付滞纳金由于乙方的原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元违约金。未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。参考资料,不熬夜11/21工程合同标准版工程合同违约金赔偿标准【第三篇】合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。发包人:分包人:经双方友好协商,甲方同意将百色市xx县“xx乐里,时代新都”消防维保工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签订以下协议条款,以资共同遵守。一、工程概况:二、维保的范围及内容:喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统。三、施工工期:该工程施工工期暂定为___天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延:1、由于甲方及土建原因造成;2、原工程的设计变更;3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失;4、不可抗力的事件。四、承包方式及工程造价:1、承包方式:包清工加施工机具;参考资料,不熬夜12/212、劳务分包暂定价为税后人民币:11万元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,
本文标题:工程合同标准版 工程合同违约金赔偿标准【实用4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12746020 .html