您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 环保工程专业承包合同样例5篇
环保工程专业承包合同样例5篇合同在大家的生活中也频繁出现。当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式,一份标准的合同的核心是什么?我们将从多个方面探讨和剖析“环保工程专业承包合同样例5篇”,建议您将这个网站分享给您的朋友让更多人受益!工程承包合同模板大全【第一篇】发包单位:(甲方)承包单位:(乙方)根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同,共同遵守。第一条、工程名称:英华小学教学楼建设地点:英华小学校内第二条、建设规模、面积和承包工程的范围及内容:1,五层框架综合楼,按设计图内容,建筑面积约5600平方米:主体工程、装饰工程、给排水工程、电气安装工程、消防工程、防雷工程等;2,附属配套工程:篮球场建设、羽毛球场建设、乒兵球场建设、排球场建设、运动场跑道建设、原排水沟盖板修复、绿化工程、广场砖铺设、广场场地排水等工程;第三条、本合同所承包的工期定为283个日历天,计划工期起止时间为:20__年08月01日开工,20__年05月10日竣工。在履行过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期,甲、乙双方签证确认后工期顺延。第四条、工程质量标准及保修条件、期限,按本条第(一)、(二)项执行:(一)、按照国家及省、市的有关规定执行。(二)、确保合格等级,力争优良。第五条、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收承建施工。第六条、工程总造价按上述承包范围和方式,合计含税金总包价为人民币950万元,大写玖佰伍拾万元,合同为工程包干造价,不作任何材料价的升降调整。税票按报建使用的市财政部门核定的工程总价款额开具。第七条、甲方负责完成下列工作:在开工前3天完成“三通一平”(包括进场道路),接通水、电和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明和有关的技术资料各6份;地质勘探资料3份;建筑(安装)许可证和报建审核意见书及监督计划。第八条、乙方负责完成下列工作:在开工后3天内完成组织施工图会审、编制施工组织设计,并送交甲方,作为甲方检查监督执行施工计划的依据。第九条、乙方承包的任务,非经甲方同意,不得随意分包第三方,乙方必须严格按照施工图与说明、施工技术规范和操作规程进行施工。按规定做好试件和材料的试验,确保工程质量,按期完工,在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督,甲方发现其在主要形象上拖进度7天、或在主要工程上存在重大质量问题时,经质监部门确认后,甲方应以书面通知乙方,乙方在3天内必须采取有效措施纠正,否则甲方有权采取措施直至终止合同,调换施工队伍。因此所造成的实际损失,由乙方负责。第十条、甲方派__为驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理,负责签证、解决应由甲方解决的问题以及其他事宜。第十一条、工程所需材料全部由乙方负责,所用的建筑材料必须是送检合格品,钢材必须采用韶钢正厂产品。第十二条、工程价款的支付和结算必须汇入乙方的开户银行:帐号:______户名:__________,否则由此造成的一切后果由甲方负责。乙方不准将工程款挪作他用。一、工程进度款按合同附表1执行:余款(除保质金外)在工程竣工验收合格后一个月内付清。二、工程结算:1,乙方应在全部工程竣工验收合格后5天内提出竣工结算,送甲方审核,甲方应在接到结算之日起5天内提出意见,逾期视作同意,结算尾数。双方对竣工结算确认后5天内,应进行退补结算。2,本工程预留保质金为30万元。第十三条、甲方因生产或使用需要,确需变更设计时,应书面通知乙方,并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料,按规定办理变更工程手续,由乙方提出增减工程的工程量清单,按现行定额结算,加材差调整为套价依据,由甲方确认后,作增加工程造价,进行调整结算。附属工程部分如设计图纸与施工现场不符需增加的工程,按实际产生的增加工程量进行现场签证,作增加工程结算。由于设计变更及设计错误造成的返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿乙方由此面造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的损失。第十四条、工程交工验收一、工程交工验收,应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。二、隐蔽工程在隐蔽前当天,由乙方通知甲方到场检查,甲方不按时到现场检查,乙方可自行检查后隐蔽,并认真如实填写隐蔽记录,甲方应予承认。若事后甲方复查的,复查合格,所有费用和因此造成乙方的经济损失由甲方承担,所耽误的时间应顺延工期;复查不合格,检查费用由乙方承担,乙方应负责无偿返修,工期不顺延。若乙方末通知甲方到场检查,单方完成隐蔽工程的,甲方有权要求重新检查,不论检查结果是否合格,一切费用均由乙方承担。三、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的,双方在《竣工验收备案表》上签章,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成,由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的,除应向乙方偿付违约金外,如验收合格的,按本款规定的验收日期作为竣工日期。工程(包括单工程)未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。四、工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明,提交甲方存档。工程变更较大的,应绘制竣工图。第十五条、违约责任一、乙方逾期竣工,从逾期7天次日起每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的____向甲方偿付违约金。二、甲方逾期组织工程竣工验收,从逾期7天次日起每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)____向乙方偿付违约金。第十六条、遇人力不可抗拒的灾害损失,按上级有关部门裁定。第十七条、争议的解决方式:由建设行政主管部门裁定。第十八条、其它事宜:一、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录,以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录,双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和验收的技术资料,也是本合同的组成部分。二、乙方应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定,否则,因此造成的损失或被有关部门处罚,均由乙方负责。三、乙方应按国家安全生产条例进行组织施工,应对进场工人进行岗前安全教育,施工过程中出现一切质量、安全事故均由乙方负责。四、本工程的保质金,如无质量问题时,在保质期过后一个月内付清;如有质量问题,在甲方通知乙方后,乙方必须在两天内派人维修,否则甲方有权另行请人处理,所需费用从乙方保质金中扣除。第十九条、补充条款:一、因乙方原因造成停工(因质量问题或乙方无理停工),造成的损失由乙方负责。二、本工程的材料试验检测费及税费由乙方承担。第二十条、本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效,到工程交工验收和付清工程款之日自然失效。甲方:法人代表:乙方:法人代表:日期:工程承包合同模板大全【第二篇】甲方:______________________(以下简称甲方)乙方:______________________(以下简称乙方)甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议:一、工程名称混凝土工程二、工程承包范围混凝土浇注、现场卫生清理,各项施工活动严格按照安全生产和文明施工要求。使用设备:手推车、振动棒、电缆线、照明器具、铁锹、安全设施等均自行解决。施工现场发生计时工时,由项目经理、施工员、记工员共同签认。三.工程工期(以上施工内容均包括钢筋制作、绑扎、模板制作安装及混凝土浇注工程。四、工程价款1、包工包料:不采用对乙方采购材料的质量要求:乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺,并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检,在材料使用前,向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告,未经实验检测检验的材料不得用于本工程,,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。2、包工不包料:土以上元/㎡所需材料由乙方在施工前至少三天负责按设计图纸要求,书面提供用量和使用时间,经甲方审核后组织采购,此部分材料运到现场后,乙方必须及时组织人员装卸。五、质量技术要求1、工程质量等级:国家合格等级;2、工程质量标准:达到优良标准;3、工程质量验收:符合设计图纸和标准图集要求;4、工程质量奖罚:如因乙方自己质量原因未达到双方约定的合格标准,乙方应按其分项工程总价的5%承担违约金;5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。六、垫资能力:乙方应保证垫资能力,严格按合同约定履行义务,不得因资金问题停止、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期,则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建,对其完工的工程由甲方接管,对未结算部分不现给予结算。七、工程款支付方式及时间1、本工程无工程预付款;2、工程进度款的支付:土以上五层,支付已完工程量的70%,六层以上每月按已完工工程量的70%支付,余额待主体验收合格后两个月后支付。八、施工现场的管理乙方必须服从甲方的管理,具体包括施工人员的管理,施工现场管理,临时设施管理,安全管理,质量管理,具体管理细则详见附件一。乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令,相关主管部门来工地检查乙方必须认真对待,否则出现一切后果由乙方承担,甲方有权解除合同(视为乙方停建)。九、意外伤害保险及安全事故:乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险,且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行,并承担各项处罚费用,赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。十、民工工资:乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间),并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单),甲方不定期抽查乙方的工资发放情况,如发现未按规定支付,由甲方从乙方进度款中扣除,并罚款500元/每人每次。十一、已完工程量报表:乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。十二、竣工资料:乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件),对分包工程进行施工、竣工验收和保修。十三、工程保护:已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准),由乙方负责已完工程的清洁、保护工作,保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后,乙方应在3日内撤出场地,如有滞留工人影响双方交接,将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。十四、保修期及保修金:本工程质保期限年(自竣工验收合格之日起),若质保期内出现因乙方原因产生的问题,乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修,如无能力修复,甲方委托其他单位维修,费用由乙方承担,发生紧急事故,乙方接到通知后应立即到达事故现场。本工程质量保证金为元,返还时间:十五、其它:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)十六、违约责任1、甲方违约责任(1)甲方未按照合同约定支付工程款,按完成工程量结算额的5%承担违约金。(2)因甲方原因导致乙方延误工期,工期顺延。(3)因甲方原因解除合同,仅对乙方的已完工程按实结算。2、乙方的违约责任(1)乙方违反本协议所约定的各项制度,乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。(2)乙方因自身原因延误工期,每逾期一日,按分包工程总价的5%承担违约金,如果逾期超过7日,甲方有权解除与乙方的合同,乙方无条件退场,并负责赔偿给甲方造成的所有损失。(3)如因乙方
本文标题:环保工程专业承包合同样例5篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12760304 .html