建筑劳务合作合同

建筑劳务合作合同使用劳务单位:提供劳务单位:项目名称:施工地址:住地派出所:城乡建设委员会印制使用建筑劳务单位:(以下简称甲方)；提供建筑劳务单位:(以下简称乙方)。根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。第一条合作项目：。工程地址：。合作内容：。（项目较多时，以上内容填在附表内。）第二条合作方式（在相应的方式序号处划“√”）1、整个栋号包清工；2、分部分项包清工；3、计时工；4、其他方式。第三条乙方处（队）共人处甲方提供劳务。其中：管理人员名；技术人员名；工名；工名；工名；工名；其他人员名。第四条提供劳务时间年月日进入工地。试工期天，使用劳务截止时间为年月日。第五条劳务价格：。第六条劳务价格包括下列费用，不另行计算：。第七条劳务费用的结算和支付1、劳务费用的结算：应根据乙方在生产中实际完成的工程量（或实际耗用的总工时），经甲方核实检验后，采取一次或按工程进度分期结算的办法，由业务主管部门负责办理结算手续。2、劳务费用的支付：劳务费用结算后，乙方向甲方出具〈〈乌鲁木齐市施工企业（扣缴税款）工程专用发票〉〉作为收款凭证，甲方及时通过银行将劳务费全部拨付到合同指定的乙方开户银行。3、结算时间：①分期结算（或按施工进度的百分比控制付款），第一期时间为年月日；第二期时间为年月日；第三期时间为年月日。②按月结算为每月日。第八条安全生产及安全事故处理1、甲、乙双方必须认真地遵守国家有关安全生产的法律、法规，建设部、市政府、市建委颁发的规定。2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，双方应由主管部门（或指定的负责人）做好交验工作，并做好记录存查。3、乙主人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任，或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负责经济和法律责任。甲方应积极协助乙方做好善后工作。属于甲方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工及家属进行经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属。4、乙方应根据实际，在本企业所在地为职工办理相应安全生产保险，其费用由乙方自行解决。第九条双方义务1、甲方义务：（1）乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。甲方向乙方收取乙方承包价1.5%的教育培训费。（2）甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，向乙方讲清技术、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。（3）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工、窝工；若不能保证连续生产应同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。（4）甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，乙方工人可在甲方医务室就医，医药费自理。（5）甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。2、乙方义务：（1）乙方对派出人员必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。（2）乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，并向甲方出具书面通知。（3）乙方人员必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。如发生损坏、丢失应折价赔偿。（4）乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。第十条违约责任1、甲方违约责任（1）由于甲方安排任务不及时或材料、机具供应不及时造成停工、窝工时应按实际发生的窝工数向乙方赔偿损失。停工、窝工记录应由双方现场负责人签署洽商，作为付款凭据。甲方任务不足时，应提前30天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。（2）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。（3）甲方不能按时支付劳务费应在结算前日通知乙方，在结算后日内仍不能支付劳务费，双方对此又无协商的解决办法，乙方有权撤走其人员，并通过法律追回拖欠的劳务费及损失赔偿费。2、乙方违约责任：（1）乙方人员未按合同约定时间进场，造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费；乙方在合同约定进场时间后日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔；乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响时，甲方除有权拒付其未领的劳务费、终止合同外，并有权索赔。（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），进至终止合同。（3）因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，甲方可按延误情况扣除部分劳务费。第十一条在合同范围胶期限内，甲方可根据生产需要调动乙方人员，但应以书面形式通知乙方负责人（整栋号包清工的人员，应事先与乙方负责人协商），并存查。第十二条在具体项目上的合作，双方可根据承包工程的内容，由双方项目上的负责人，在本合同的原则下签订承包协议（作为本合同附件），协议内容与本合同矛盾时以本合同为准。第十三条双方确认，如遇下列不可抗力因素时，本合同允许变更或终止：。第十四条如遇国家政策性调整，使合作项目不能继续实施时，双方应协商解决，并做好善后工作。第十五条为保证合作顺利进行，双方明确：甲方部为负责调配的主管部门，其调配范围为。乙方为派驻甲方的代表，负责日常的管理、协调工作。第十六条双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先进行充分协商。协商不成可通过下列方式解决：1、向市建委外地施工队伍管理处申请行政调解。2、双方确认市仲裁机构，负责本合同的调解与仲裁。3、向人民法院起诉。第十七条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应相互出示委托证明。第十八条本合同正本二份，双方各执一份，副本份。第十九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文有同等效力。补充条款如下：。建筑劳务使用单位：（章）建筑劳务提供单位：（章）法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：（签字）（签字）地址：单位所在地址：驻本地地址：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：合同订立时间：年月日（本合同只限外地施工企业和本市用工单位签订劳务施工合同使用。）建筑劳务合作合同乌鲁木齐铁路局工程（集团）集优建筑分公司二零零三年三月