钻孔施工协议

钻孔施工协议书发包人：核工业天水工程勘察院(以下简称甲方)承包人：王誼(以下简称乙方)甲方委托乙方进行陇南市长江大道工程任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程钻探工作，经双方协商一致，签订本合同，望共同遵守。第一条钻探工程任务1、工程建设地点及规模地点：武都区2、技术要求根据国家现行技术规范及强制性条文要求进行。钻孔13个，孔深10米/孔，单价：每孔1500元，以实际结算为准。3、如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、自然条件影响以及甲方原因造成的停工等）时，工期顺延。第二条取费标准及拨付办法1、本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。2、本工程钻探费议定为：壹万玖仟伍佰元元整（¥19500.00），合同生效后，甲方向乙方预付30%计/元作为定金；野外工作完成后，提交发票后，结清全部费用，第三条双方责任3.1甲方3.1.3派人协助乙方与有关部门的联系工作，及时为乙方创造并解决施工现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等、并承担其费用。3.1.4按时为施工人员准备好住宿、办公、临时库房、取暖、饮水以及条件许可的其他福利，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费，计/元。3.1.5施工过程中任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付施工费。3.1.6维护乙方提交的钻探成果，不得擅自修改、转让。3.1.7由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费，每天支付/计/元。3.1.8补充协议中甲方应负的其他责任。3.2乙方3.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定钻孔位置。3.2.2在施工前，提出钻孔施工方案。3.2.3施工过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变钻孔位置的意见，并办理正式变更手段。3.2.4按照国家现行的标准、规范、和规程进行施工，按照合同规定的进度，提交钻探成果，并对其质量负责。3.2.5讲究职业道德，端正经营作风，钻孔深度应满足设计和施工要求。3.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。第四条违约责任1、甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。2、甲方未按合同规定日期及时拨付施工费，每超过一日，应支付施工费的百分之一的逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交钻孔成果，每超过一日，应减收工程钻探费的百分之一。3、由于乙方原因造成钻孔成果质量低劣，不能满足设计要求时，其钻探费用有乙方承担。第五条本合同执行过程中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同条款中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第六条其它事宜第七条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。委托方单位名称：承接方单位名称：（盖章）（盖章）核工业天水工程勘察院法定代表人：620524196101300012时间：2010年11月29日2010年11月29日