防水工程施工合同样本

1防水工程施工合同样本签订日期：签订地点：承包方：×××工程建设有限公司（甲方）联系人：电话：财务部联系人：电话：邮箱：分包方：××××防水工程有限公司（乙方）联系人：电话：财务部联系人：电话：邮箱：鉴于公司（以下简称为“业主”）与公司（以下简称为“总包方”）关于项目已签订工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。第一条工程内容施工部位材料型号及施工工艺做法施工单价（元）暂定施工面积暂定工程总价合计备注：上述价格为含税价格，乙方开具增值税专用发票（税率：11%）。1、承包方式：包工包料22、工程量计算规则本合同工程计算规则，按以下（）执行：（1）按照实际施工展开面积计算；（2）按照《×××××工程预算定额》计算（×××地区工程）；（3）其他：。3、工程结算方式本合同工程结算方式，按以下（）执行：（1）签证工程量*合同综合单价+洽商变更工程量*洽商综合单价；（2）其他：。第二条施工地点第三条施工工期开工日期：年月日；完工日期：年月日；工期：天。具体开工日期以甲方通知为准，竣工日期则根据甲方通知相应顺延。第四条双方权利义务甲方：1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；并为乙方提供材料放置空间等方便；2、免费提供乙方施工用水、用电、侧墙脚手架及垂直运输等必要设备；施工中协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；3、施工过程中如有变更，应提前24小时通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量；4、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范；特殊部位要接受乙方的技术要求；乙方：31、按相关施工方案、技术指标及有关规范组织施工，保证质量；2、服从甲方工地的管理，精心组织施工，保证施工进度；3、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项；4、为满足甲方工程需求，甲方同意乙方前往本合同约定项目所在地或工程现场为甲方提供技术服务，甲方需配合乙方提供的技术服务。第五条驻工地代表：甲方驻工地代表：，联系方式：；乙方驻工地代表：，联系方式：；双方驻工地代表有权就本工程相关签证验收资料、洽商、通知等文件代表己方签发签收。第六条工程签证验收1、防水工程施工完毕后，甲、乙双方组织相关人员共同完成签证验收工作；乙方在施工完毕后向甲方出具书面签证验收资料，甲方在收到乙方的资料后7日内组织并完成工程签证与交验；2、属多栋分体建筑的，应以单栋建筑为单位，分别签证与交验；属分段施工的，按分段工程进度，分为包括但不限于地下室底板、地下室立墙、地下室顶板、屋面等分段签证与交验；3、如因甲方原因不能在第1款期限内完成签证验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方提交的签证验收资料；4、整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第九条之约定办理；5、工期超过两个月的，甲方应每月25日前对已实施的工程量组织工程签量确认，如超过5日未予以确认视为对乙方出具的月度签量单无异议；6、签证验收资料加盖甲乙双方印章（或项目部印章）或双方在合同中指定的驻工地代表（或双方合同签约代表）签字后即具有法律效力；7、防水工程完工后，甲方在接到乙方的书面工程结算资料后28天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。第七条工程量变更：甲方变更增加工程量的，应提前24小时向乙方出具书面工程量变更通知。甲方4减少工程量的，除向乙方出具书面工程量变更通知外，还需经乙方确认后方可生效。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏；2、施工过程中因交叉作业或上下-道工序返工破坏防水层；3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏；4、其它非乙方原因导致乙方工作量增加的情况；上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复；甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。第八条工程款（进度款）支付的时间和方式1、双方协商一致同意采用第种方式：（1）合同签订后日内支付合同总金额30%的预付款，本防水工程完工验收合格之日起日内付至防水工程总价款的。（此付款方式仅适用于工期在两个月以内的施工合同）（2）合同签订后日内支付合同总金额30%的预付款，每月30日付已完成工程量的80%为月进度款。本防水工程完工验收合格之日起日内付至防水工程总价款的。（此付款方式适用于工期超过两个月的施工合同）2、如果预计工期在2个月以内，而实际施工工期超过两个月，自第三个月起，每月月底前支付已完成工程量的80%为月进度款。本防水工程完工验收合格之日起日内付至防水工程总价款的。甲方开票信息：名称：纳税人识别号：地址：电话：开户行及账号：3、本合同所有款项应以票据、汇款方式支付。汇款方式支付应汇至乙方在合同中指定的户名、账号内；所有票据支付必须在票据中注明乙方为收款人；除此以外，乙方任何人员均无权代表乙方收取现金，否则后果由责任方自负。第九条工程保修期及质保金5本合同防水工程由乙方负责保修年（自本防水工程验收合格之日起计算）。保修期内，因乙方责任造成的防水质量问题,乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。本防水工程预留防水工程款的%作为质保金，期限为本防水工程完工验收合格之日起年。第十条送达在合同执行期内，甲乙双方应将其联系电话、传真、邮箱及通讯地址、联系人等内容在本合同中列明。如有变更，应提前以书面形式向对方告知。一方根据对方提供的联系方式联系不上，视为已经履行相应的通知义务。第十一条其他事项及约定1、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，全部责任由违约方承担；如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额0.5%的逾期付款违约金，且乙方有权单方停止施工；如欠款日期超过20天，则乙方有权解除合同；2、乙方任何人员均无权代表乙方对本合同进行任何变更及承诺。如在本合同履行过程中需要对合同进行变更，包括但不限于变更、增加施工部位及做法、调价等，须经乙方盖章确认后方可生效；3、本合同单价是以签订合同前1个月主材的主要原材料的市场平均价格确定的。如遇主材的主要原材料市场价格涨幅超过5%以上，乙方有权根据原材料对公司生产成本影响的程度作出价格调整；4、施工过程中，如非乙方原因导致乙方施工人员存在窝工情形的，甲方应给予乙方相应的补偿，具体数额由甲乙双方协商确定；5、乙方负责本单位施工人员的安全教育和管理，因甲方工地管理不当的原因造成乙方施工人员事故，由甲方负责，乙方原因造成的事故，由乙方负责；6、发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定北京市朝阳区人民法院裁决；7、本合同自双方签字并盖章后生效，本合同一式份，甲方执份，乙方执份。（以下无正文）甲方（签章）乙方（签章）法定代表人：法定代表人：6签约时间：签约时间：联系人：联系人：地址：地址：汇款开户银行：×××银行汇款户名：汇款帐号：