路基施工合同(公司版)

浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路-红塔路段)道路工程路基施工合同2018年3月13日1浮梁县建设大道延伸段(皖赣铁路-红塔路段)道路工程路基施工合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：浮梁县久安渣土运输有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浮梁县建设大道延伸段（皖赣铁路~红塔路段）道路工程路基施工及有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：~红塔路段）道路工程。2、工程地点：3、合同工期：2018年3月15日~2019年3月15日第二条承包范围及内容1、承包范围：浮梁县建设大道延伸段（皖赣铁路~红塔路段）道路工程路基施工。本施工作业范围为暂定范围，甲方保留对其进行调整或增减的权利。2、承包方式及内容：按设计和规范要求施工，包工包料、包机械设备、包保修、包安全、包文明施工、包环保完成路基土石方施工全过程中的一切工序和全部辅助工作，主要包括但不限于以下内容：1、路基填方：包括挖土、装土、运土、填筑、推平、压实、路基整形、修整边坡、试验段施工、配合测量实验、配合检测验收、同时包括挖台阶、改沟改渠、坑穴回填夯实、结构物台背回填、锥坡及台前溜坡填土材料的挖运、掺配、拌合、摊平、压实、洒水、养护、整形等与此有关的一切工作内容。2、软地基处理：清理腐殖土、种植土、淤泥等表层土至原状土。主要包括软土地基的挖装、运弃、场地清理及整平；土工织物的铺设、搭接、缝合及锚固、换填土方及其他填料等与此有关的一切工作内容。3、场内外现有地方道路及施工便道的清理、清扫、维护、修缮等及路基两侧挖排水沟、路基排水及洒水、扬尘处理及施工期间的一切安全、防护、文明施工、综合治理、环境保护等工作。第三条承包单价21、路基填方按压实断面方计量，综合包干价为16.5元/m3。乙方自行解决30万m3的取土土源，不论乙方实际土方运距远近，综合包干价均不予调整。超过30万m3的土源由甲方就近提供，即在道路左侧山体挖取，综合综合包干价为16.5元/m3。如甲方提供的土源仍不够，剩余土源乙方自行解决，综合包干价为19.5元/m3。2、清理路基范围内的草皮树根、腐殖土、种植土等表层土并弃2000m以内，综合包干价为8.0元/m3；清理淤泥并弃2000m以内，综合包干价为15.5元/m3。清理表层土及淤泥数量按甲方与业主签证量计量。清理出的表层土、淤泥如需装车运弃至路基以外，运弃单价由双方按实际情况面议确定。3、挖除淤泥、表层土后，如换填土方，则综合包干价为16.5元/m3。如换填片石等其他填料，则甲方供料到现场，乙方推平压实综合包干价为6.50元/m3。所有换填工程量按甲方与业主签证量计量。4、以上综合承包单价中已包括：与路基土石方工程施工有关一切工序、辅助工作及所需的材料、设备、工具等装卸、运输、场内短驳、二次转运等，并包括工人各项应缴保险、工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、环境保护、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。5、路基清表土约2.0万m3，合价约16.0万元。路基清淤泥约9.0万m3，合价约139.5万元。路基换填石方平整压实约30.0万m3，合价约195.0万元。路基填土方约60.0万m3，合价约990.0万元。本合同工程造价合计约为壹仟叁佰肆拾点伍万元整（1340.5万元）。最终结算时，按实际完成的工程量乘以合同单价，得出最终结算工程款。计量及支付1、开工前，双方实测原地面并签字确认，以此作为路基填方（填前断面）计算依据。路基填方按实际完成的填方断面计量。自开工的第二个月起开始计量，每月计量一次，按实际完成并经监理工程师确认的工程量的70%支付。2、路基完工，经检测验收合格后一个月内付至完成总工作量的80%。竣工验收合格后，三个月内付一次性付清。3、由于施工工艺引起的路基加宽工作量不予计量，路基填方应扣除桥涵构造物3及过渡段的体积。第五条施工工期1、乙方必须按本合同工期按时完成路基施工。本路基工程于2018年3月15日正式开工，2019年3月15日全部完工，合同工期12个月。本合同工期已充分考虑雨天等不利因素影响，乙方不得以雨天影响等任何理由延误合同工期。乙方原因每拖期一天，罚款3000元。2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技术及管理人员进场人数按甲方要求人数进场，确保施工技术及管理力量满足施工现场需要。3、路基清表等工作完成，进入路基填筑施工后，乙方必须确保每个工作日完成不少于3000m3路基断面方。自开工的第二个月起，必须确保每月完成8万方路基断面方。否则，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按当月未完成的断面方计，每欠5000m3罚款2万元人民币，从当月计量款中扣除。4、除甲方拖欠工程款外，乙方不得以任何理由停工或变相停工（雨天等不可抗力因素除外）。由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，甲方有权按每停工一天罚款1万元对乙方进行处罚，并在当月计量款中扣除。连续停工三天时，甲方有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款（没有支付给乙方的款额）全部作为乙方的赔偿金给甲方，弥补甲方的各项损失。6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。第六条工程质量1、质量标准的评定以总承包合同的要求及适用本项目的质量检验评定标准、相关的技术规范为依据。2、分项工程合格率为100%；重大质量责任事故（案次）0次。3、隐蔽工程必须经甲方和监理工程师验收合格后，方可进入下一道工序施工。第七条安全文明施工、环境保护管理要求1、乙方应遵守国家及地方的一切安全文明施工和环境保护的法律、法令、操作规程及甲方相关的规章制度。2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职安全员、健全安全规章制度，完善4安全操作规程，购置安全可靠的安全防护设施，保护好施工环境。3、乙方必须保证工程完工后物清料净，施工期间施工场地内材料、机械设备摆设整齐，随时保证施工便道畅通无阻。乙方还应对所属工区、生活区所做的文明环保施工负责。4、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责。在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故均由乙方承担费用和责任。乙方所有进场施工人员人身保险，均由甲方代为购买，费用在乙方结算款中扣除。5、乙方必须按甲方要求做好临时排水、改路等工作，保证原有路系水系的功能，不得对附近农田、房屋、公路等私有或公用财产造成污染或破坏，由此产生的一切费用由乙方承担。6、甲方对乙方交地后，乙方应采取有效的保护措施，做好本施工区域的围挡、控制扬尘、降低噪声、合理排污等防护作业，若由此产生的扰民或破坏，由乙方承担相应的责任，由此产生的一切费用由乙方负责。7、凡因乙方管理不善而给经理部造成干扰（如雇工到经理部闹事等）则每次罚款3000-20000元，若对甲方管理人员造成人身和精神伤害，承担一切法律责任。8、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。乙方应对劳务人员进行上岗前的业务培训和安全生产教育，所需费用由乙方承担。9、乙方施工过程中，应加强文明施工、环境保护等方面的管理，安排专用洒水车冲洗路面，安排专职人负责道路清扫、扬尘处理工作。因乙方管理不到位，导致业主或政府相关部门的处罚，均由乙方承担。第八条双方责任甲方责任1、负责向乙方提供施工图纸、技术交底和施工控制测量，对乙方的施工进行监督、指导、检查。2、负责业主、监理文件的上传下至乙方。3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙5方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价，并按合同约定支付工程款。6、及时对现场测量放线，及时通知监理对乙方完成的工序进行验收。乙方责任1、乙方必须严格按设计和规范要求组织施工，服从业主单位及监理工程师的监管，遵守甲方制定的各项规章制度。服从甲方人员合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全管理要求，按时完成甲方下达的施工生产计划。2、遵守国家、当地政府、甲方的有关政策规定及要求，做到文明施工达标，创建标准化工地。随时接受甲方、业主及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。3、因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定的时间内无偿返工直至到达质量验收标准，并承担相关一切费用，否则甲方不予验收计价，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。4、加强文明施工，保证施工场地清洁，符合环境保护的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。5、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫、劳动保护及安全防护设施工作，并承担相应费用与责任。6、乙方必须配合甲方进行施工控制测量，配合甲方试验人员做好路基填料的取样实验工作，配合甲方及监理进行现场检测验收。每施工完一道工序，经甲方及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方及监理工程师到场进行检测验收，否则，造成返工等一切损失均由乙方承担。7、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任。必要时甲方有权扣除乙方的工程款，直接拨付工人工资及乙方租用其它施工设备、机具的租金。8、负责对施工现场的工程成品进行保护。如乙方原因使甲方的工程成品或半成品受到损坏，乙方必须照价赔偿。9、乙方不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。610、乙方必须向甲方提供符合甲方财务要求的增值税专用发票，相应税款由乙方承担。11、乙方负责协调、处理好与当地政府、村镇、村（居）民的关系，并承担相关费用，防止出现阻工、误工情况发生。如因乙方原因引起的地方纠纷，由乙方负责。第九条其它事宜1、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任。2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。3、其他未尽事宜，针对具体情况双方协商解决，并作为本合同的补充条款。协商不成，双方可依法向当地人民法院提起诉讼。4、本合同经双方签字盖章后生效，工程完工，工程款结清后自动失效。5、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。6、签订地点:浮梁县建设大道延伸段道路工程施工项目部附件1、拟投入本工程的主要管理人员表（乙方提供）附件2、拟投入本工程的机械设备表（乙方提供）甲方法定代表人：乙方法定代表人：或代理人：或代理人：年月日年月日7附件1：拟投入本合同工程的主要管理人员表序号担任职务姓名年龄联系电话1234567（1）（2）（3）8特殊工种人员（1）（2）8附件2：拟投入本合同工程的机械设备表序号机械设备名称数量型号产地制造时间能力/功率进场时间123456789