2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案②

12012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案②上接2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案①20、属于下列情况之一，即()为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A.没有经过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证F.无效代理21、免除违约责任的条款有()A.对方过错B.国家计划调整C.自然灾害D.货物的自然损耗E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下()内容A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式2E.所选定的仲裁委员会F.争议调解人23、标底价格由()组成A.成本B.利润C.税金D.直接费E.间接费24、施工招标时，下列情况()属于废标A.投标书未密封B.投标书逾期到达C.投标单位未参加开标会D.投标书未按规定格式填写E.投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则()A.一个工程只能编制一个标底3B.标底应考虑价格变动因素C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有()A.投标单位不足法定数B.部分投标者未出席开标会C.各投标者报价均不合理D.决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括()A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业要求D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括()A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备情况C.招标单位的管理能力D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括()A.临时支付证书4B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的有效合同价，是扣除了()后的合同价格A.暂定金额B.记日工费C.因物价因素调整的费用D.预付款E.保留金33、FIDIC通用条件规定，颁发解除缺陷责任书后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成()方面的义务A.财务B.施工C.修补缺陷5D.管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期()A.监理工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括()等工作A.批准招标B.查处假招标行为C.指定招标代理机构D.核查招标文件并备案E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括()A.工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.已选择了监理单位D.建设资金来源已落实E.建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书()，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴6C.未按规定格式填写D.内容不全、字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备()A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C.按合同规定不应由承包商承担的风险D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E.承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是()A.索赔证据必须具备真实性B.索赔证据必须具备全面性C.索赔证据必须具备特定条件D.索赔证据必须具备及时性7E.索赔证据必须具备直观性F.索赔证据必须具备逻辑性三、判断题(10题/10分)1、保证合同的当事人是权利人和义务人()2、投保了建筑工程一切险的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等()3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同()4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责()5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格()7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标()8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失()10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动()四、简答题(5题/20分)1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面?82、简述建设工程公开招标程序?3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作?4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标?5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款?五、综合分析题(2题/20分)1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：(1)特别严重的降雨;(2)现场劳务不足;(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4)无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;(5)施工场地使用权提供延误;(6)工程款不到位。问题1)监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。2)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。9签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?2)定金与预付款有何区别?3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?参考答案一、单选题(10题/10分)1、C2、D3、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C10、C二、多选题(40题/40分)1、ABCD2、ABDE3、CDE4、ABD5、BCDE6、ABCD7、ABCD8、ABC9、ADEF10、BCDE11、ABC12、CDEF13、ACD14、BDE15、ABC16、ABCE17、BCE18、ACE19、ABEF20、BDF21、ACD22、ACE23、ABCDE24、ABCD1025、ABDE26、ABC27、AC28、CDE29、ABCE30、ABD31、DE32、ABC33、AD34、AB35、BDE36、ABDE37、ABCD38、ABCD39、ABCD40、ABCD三、判断题(10题/10分)1、×2、×3、√4、√5、√6、×7、√8、×9、×10、√四、简答题(5题/20分)1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：1)、合同的主体是否有合法资格;2)合同内容是否违反法律：3)当事人意见表示是否真实;合同是否按照法定形式和程序签定2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：1)招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。2)招标阶段，主要工作包括发布招标广告;进行资格预审;出售招标文件;组织现场考察;解答投标人的质疑。3)决标成交阶段，主要工作包括开标;评标和定标。3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录;审查承包人的施工是否受到延误;核对承包人是否增加了施工成本;分析索赔事件的合同责任。4、答：1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目;3)使11用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目;4)法律或者国务院规定的其他项目。5、答：1)当事人的名称或者姓名和住所;2)标的;3)数量;4)质量;5)价款或者报酬;6)履约期限、地点和方式;7)违约责任;8)解决争议的方法。五、综合分析题(2题/20分)1、答：一)上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。二)上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期;对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。2、答：1)对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2)定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为;而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际12损失或损害;②损失不是因承包商的过错造成;③损害也不是承包商应承担的风险造成;④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4)对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。未完待续！