CFG桩基检测施工合同

建设工程检测合同工程名称:玄辰广场项目桩基检测工程工程地点:大同火车站附近魏都大道与西马路交口东南角合同编号:xcgc-2014-003发包人:山西神寅置业有限公司承包人:太原市兴华岩土工程勘察质量检测有限公司签订日期2014年3月-1-发包人:承包人:发包人委托承包人承担工程项目的检测任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人,承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程承包范围：***************************的CFG桩基础施工工程范围，但不限于设备进出场、防护设施、保护用品及其他相关等内容。按照图纸要求，施工规范进行施工。1.4检测日期：2000年3月日开始至2000年3月日完成1.5检测任务(内容)与技术要求:现场进行CFG桩单桩、复合地基载荷试验，CFG桩单桩竖向抗压静载试验，低应变动力检测。1.6承接方式:包工包料1.7预计的检测工作量:按照国家规范的检测内容检测（详见附表一)第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间1地勘报告1规范规定3月日2桩图及设计说明1规范规定3月日3-2-4第三条承包人应向发包人交付的报告,成果,文件第四条检测依据第五条发包人、承包人权力和责任5.1发包人权力和责任5.1.1开工前发包人应做好现场三通一平。5.1.2发包人应及时承包人提供检测工作所需基桩平面图、技术要求和其它有关资料。5.1.3发包人负责检测桩所需基坑开挖、桩帽和桩头的处理工作。5.1.4因承包人原因造成的停工、窝工，发包人有权要求索赔。5.1.5发包人有权对乙方的工作进度和质量、工艺进行监督、检查，组织验收检测成果。5.1.6发包人委派肖兰青为项目代表，全权负责本合同约定的相关事宜。5.2承包人权力和责任5.2.1承包人接到检测任务后应及时到现场勘察，收集资料。5.2.2承包人必须按照国家规范和甲方提出的技术要求，组织检测工作，保证工程质量。序号报告、成果、文件名称份数内容要求交付时间1#馆写字楼桩基质量检测报告1规范规定完工后七日内2#馆综合楼桩基质量检测报告1规范规定完工后七日内3#馆写字楼桩基质量检测报告1规范规定完工后七日内4#馆综合楼桩基质量检测报告1规范规定完工后七日内5酒店桩基质量检测报告1规范规定完工后七日内-3-5.2.3因承包人检测成果有误，造成工程的质量事故，承包人承担相应责任，并赔偿损失。5.2.4现场检测工作结束后，承包人应在7日提交检测报告。5.2.5因自然因素造成不能按期进场或检测过程中停工、窝工时，承包人有权向发包人提出工期顺延。5.2.6承包人在工程检测期间，应严格按照国家有关《安全操作规程》进行操作，未按《安全操作规程》操作的，造成的安全事故，由承包人承担全部的法律责任和经济责任。5.2.6承包人委派王旭为项目代表，全权负责本合同约定的相关事宜。第六条收费标准及支付方式6.1本检测工程收费以双方约定计取，记取单价如下，单桩竖向静载荷全费用综合单价7900元/根，复合地基静载荷全费用综合单价9400元/根，低应变全费用综合单价0元/根。6.2本检测工程合同费用约为（人民币）：肆拾壹万伍仟贰佰元整(￥415200元)6.3付款方式：本工程无预付款，双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：设备进场后3天内付至合同价款的20%工程款；工程全部完工，提供完整的检测报告后，付至结算价款，发包人每次支付款项的前提是承包人提供与支付款项等额的工程所在地的合法税务发票。第七条变更及工程费的调整7.1本检测进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前3天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于2天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起2天内予以确认。-4-7.2变更后,工程费按合同全费用综合单价进行调整，进入结算价款。第八条违约责任8.1由于发包人提供的资料文件不及时、不准确,造成工期延误或返工时,工期予以顺延。8.2在合同履行期间,发包人因自身单方原因要求终止或解除合同,应按完成检测工作的比例支付承包人相应的检测费用和进出场费用。8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定时间内,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担一天应付检测费千分之一计算的滞纳金。8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付检测报告,承包人应承担一天以检测费用千分之一计算的违约金。8.5因承包人原因造成检测结果有误，其返工费用由承包人承担。第九条其他约定事项:9.1乙方负责办理在大同市质监站备案的一切手续。9.2根据甲方确定的验槽时间，乙方应在规定的时间内向甲方提供桩基检测报告，并配合甲方完成工程中有关桩基单位参加的一切验收活动，不得推卸,直至桩基检测报告全部合格，并完成备案。第十条争议解决办法本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时,发包人、承包人同意向工程所在地人民法院起诉。第十一条:合同生效与终止本合同自发包人,承包人签字盖章之日起生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人,承包人认为必要时,到项-5-目所在地工商行政管理部门申请鉴证.发包人,检测人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式陆份,发包人肆份,承包人贰份.发包人名称:(盖章)承包人名称:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:-6-、附表一序号项目单位数量全费用综合单价（元）总价（元）备注1单桩竖向静载荷组247900189600总桩数1%-7-注：暂按五座塔楼估算检测桩基根数。2复合地基静载荷组249400225600总桩数1%3低应变个46100总桩数10%合计415200（含税）