手写合同图片大全

手写合同图片大全篇一：工程施工合同--手写工程施工合同第一部分协议书合同协议书是建设工程施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。标准化的协议书文字量不大，需要结合承包工程特点填写。主要内容包括：工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间，以及对双方当事人均有约束力的合同文件组成。第二部分通用条款通用条款是在全面总结国内工程实施中的成功经验和失败教训的基础上，参考FIDIC编写的《土木工程施工合同条件》相关内容的规定，编制的规范发包人和承包人双方权利义务的标准化合同条款。主要内容包括：词语定义及合同文件；双方一般权利和义务；施工组织设计和工期；质量与检验；安全施工；合同条款与支付；材料设备供应；工程变更；竣工验收与结算；违约、索赔和争议；其他。第三部分专用条款专用条款只为合同当事人提供合同内容的编制指南，具体内容需要当事人根据发包工程的实际情况进行简化。第四部分附件《建设工程施工合同（示范文本）》为使用者提供了承包方承揽工程项目一览表、发包方供应材料设备一览表和房屋建筑工程质量保修书三个标准化表格形式的附件，如果所发包的工程项目为包工包料承包，则可以不使用发包方供应材料设备一览表。某工程施工合同：第一部分略第二部分协议书通用条款略第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准规范及其有关技术文件；⑦图纸；⑧施工组织；⑨工程报价单。3、语言文字和运用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还是用＿＿＿语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《XX省建筑市场管理条例》、《建筑工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章。适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范作出修改时，则已修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。发包人提供标准、规范的时间：＿＿＿国内没有相应标准、规范时的约定：＿＿＿4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后三天内提供七套施工图。发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务5工程师监理单位委派的工程师姓名：XXX职务：总监理工程师、监理工程师发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、重量或技术参数等，均需取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。需要取得发包人批准才能行使的职权：对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权，工程建设有关协作单位组织协调的主持权，审核承包商索赔的权利。发包人派驻的工程师姓名：XXX职务:XXX职权：现场协调不实行监理的，工程师的职权：＿＿＿7项目经理姓名：XXX职务：项目经理8发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后（3）天向承包人提供施工场地。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在合同签订后5天内提供水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：＿＿＿（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：＿＿＿（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按通用条款（5）执行，根据工程进度提前办理。按规定须由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理。（6）不准点与坐标控制点交验要求：按通用条款（8）执行。（7）图纸会审和设计交底时间：合同签订后14天内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款（8）执行。（9）双方约定发包人应做的其他工作：＿＿篇二：合同补充协议(手写可编辑版)合同补充协议书甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称原合同）中的定义相同。鉴于：。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立如下补充协议。一、协议内容变更部分为：2二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：（公章）法定代表人或委托代理人签字：年月日乙方：（公章）法定代表人或委托代理人签字：年月日篇三：纯手写bmp图片纯手写bmp图片篇四：高中化学笔记大全(手写图片版)篇五：房屋租赁合同(手写版)房屋租赁合同出租方（以下简称甲方)：承租方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同：第一条：租赁房屋甲方将坐落于天津市的合计面积为平方米的建筑物租予乙方作为使用。第二条：租赁期限租赁期共为年另个月，甲方从年月日起将出租房屋交付乙方使用，至年月日收回。乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：1、乙方擅自将房屋转租，转让或转借他人使用的；2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；3、乙方拖欠租金累积达一个月的；租赁期届满时，租赁关系自然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。第三条：租金1、每月租金为人民币元整，付款方式为付。2、该房屋租赁抵押金为元，如若乙方违约，该抵押金甲方不予退还。如若甲方违约，甲方将该抵押金额赔偿给乙方。第四条：协议事项1、房屋内外水电费，煤气费，暖气费、电话费、物业费等自乙方入住之日起至租约期满迁出之日至均由乙方负担。2、甲方应承担所出租房屋的修缮义务，乙方应对修缮工作予以配合。乙方应妥善使用，管理出租房屋的内外设备，未征得甲方同意，乙方不能擅自变更，损坏房屋结构和设备。3、乙方不得利用出租房屋进行非法活动或存放危险物品，影响公共安全。4、租赁期满之日，在不续租情况下，乙方应无条件退租，并将房屋设备清点后归还甲方，不得向甲方请求退还租金，移转费及一切权利金。乙方应将自用家具物品搬迁清楚，不得故意留存占据，如逾期不搬视为乙方抛弃其所有权，由甲方自行处理。对逾期不迁出者，甲方可向人民法院提请诉讼，一切损失由乙方承担赔偿。5、租赁期间双方均不得无故解除合同，但乙方因特殊情况需退房时，必须提前十五天通知甲方，并支付一个月租金作为赔偿。如甲方确需收回房屋自用，也须提前十五天通知乙方，支付一个月租金作为乙方搬迁的补偿，并退还乙方未满租期的租金。6、甲方需对上述房产提供全部法律文件，如因房产产权等问题影响乙方在租期内对房屋的居住使用，造成的全部损失由甲方承担。7、室内设备：电视机台，洗衣机台、空调台、（柜式台、挂式台）、电冰箱台、双人床张、沙发组、茶几个、饮水机台、热水器台、厨具套、餐桌张、餐椅把、微波炉台、机顶盒台。其他第五条：甲方与乙方的变更1、若甲方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。2、甲方出卖房屋，须在三个月前通知乙方，在同等条件下乙方有优先购买权。3、乙方需与第三人互换住房时，应事先征得甲方同意。第六条：违约责任1、甲方未按前述合同条款向乙方交付合乎要求的出租房屋的，甲方应对此向乙方予以赔偿。2、甲方未按时按要求对房屋进行必要的修缮的，对乙方造成财务损失和人员伤害，应承但赔偿义务。3、乙方非正常管理使用房屋及设施给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任。4、乙方故意逾期未交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付一个月租金作为赔偿。如遇特殊情况暂时未交租金的，甲，乙双方可协商解决。5、乙方违反合同擅自将房屋转租他人使用的，甲方有权收回所租的房屋，有权将乙方交付的期满前租金扣留作为乙方的违约金赔偿甲方。如因此对出租房屋造成损坏的，乙方还应负赔偿责任。第七条：免责条件房屋如因不可抗力的原因导致损坏和造成损失的，双方互不承担责任。第八条：争议的解决方式1、本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商调解不成时，双方均可：1）向天津市仲裁委员会申请调解或仲裁；（）2）向房屋所在地人民法院提起诉讼。（）第九条、本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第十条、本合同正本一式二份，甲，乙双方各执一份，合同签字盖章后生效。甲方（代理人）：电话：身份证号码：乙方（代理人）：电话：身份证号码：签订日期：年月日篇六：汉语拼音手写笔顺图片文档(打印版)篇七：房屋租赁合同手写房屋租赁合同出租方甲方：身份证号：承租方乙方：身份证号：根据《中华人民共和国合同法》、《长春市房地产房屋租赁管理条例》等有关法律、法规、规章的规定，就房屋租赁事宜，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下协议，共同遵守：一、甲方将位于长春市区栋单元室住房出租给乙方使用。二、甲方应保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定，无争议、无纠纷并有合法产权或使用权，确定是房屋所有人。三、经甲乙双方协商租期暂定年；自年月日至年月日止。按年交款。租金为人民币元整（￥），租金一年一付，先付后用。四、甲乙双方任何一方在租赁期间内解约，必须提前一个月通知对方，否则违约方应付相应责任。五、乙方负责房屋的水、电、煤气、房屋取暖费、有线电视、物业、卫生等费用，电表，水表，煤气表。六、乙方在租期内不得转租、转借、不得搞违法活动，爱护并保护好室内物品，如有损坏的按价赔偿。如乙方跑水、漏电或者造成第三方损失的由乙方自行负责并赔偿。七、如乙方合同到期未续交房租，并且联系不上，不交钥匙，甲方有权打开房门，八、此协议一式二份，甲、乙双方当事人签字后生效。备注：甲方（签字）：联系电话：乙方（签字）：联系电话：年月日收回房屋，室内物品由甲方处理。篇八：手写个人简历个人简历我的个人基本资料姓名：身份证号：民族：身高：户籍：现居住地：学历：电话：邮箱：我的专长第一外语：电子技能：驾照类型:英语应用能力：一般熟悉公文写作，掌握word，powerpoint等办公软件c1国语水平：精通爱好特长：阅读、辩论、朗诵、绘画、篮球、羽毛球、散打个人简评：我的锻炼履历篇二：20套各种求职优秀个人简历范文及模板如何撰写应届毕业生简历范文基本信息**女|未婚|1986年9月生|户口：江苏南京|现居住于浙江杭州1年工作经验|无党派人士|身份证：******************江宁区弘景大道3666号中国传媒大学南广学院21117213*************(手机)熟练掌握windows并能熟练运用word、powerpoint、excel表格制作等各种办公自动化软件。(批注：熟练掌握各类办公软件就可以了，罗嗦半天，语句不通)担任两年学生会办公室副主任工作，培养了很好的团队合作观念和人际关系能力。(批注：又一病句，感觉楼主语文不是很好)在校期间，准确的分析市场，曾建立计算机服务中心，为同学提供计算机维护服务，并获得一定的收益。(批注：建议将效果用数据说明一下)有一定的图片处理能力。专业成绩优秀，丰富的社会实习经验，并有良好的动手能力，对新的环境有很强的适应能力。(批注：全是虚话，一看就没有什么真本领，图片处理能力可以“熟练使用各类图片处理图软件”，在校期间参与了***等社会实践，并为企业带来***样的收益，用数据或者事