合同-标准安装合同(选择)XXXX-01-21

-1-电梯设备安装合同合同编号：_____________甲方：（以下简称甲方）乙方：________奥的斯电梯有限公司________分公司（以下简称乙方）地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：纳税人登记号：纳税人登记号：甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代表或授权代表人签字：乙方法定代表或授权代表人签字：签订日期（年/月/日）：签订日期（年/月/日）：签约地点：签约地点：-2-甲、乙双方经友好协商确认以下条款为履行依据：一、电梯安装地点建筑名称：地址：邮政编码：二、电梯型号、数量和安装调试费（详见电梯规格表）合同编号型号层/站(提升高度)台数安装调试费单价安装调试费小计_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元_______________________________台￥_______元￥________元本合同安装调试总台数为：台本合同安装调试费总金额为：（人民币）小写元（人民币）大写元三、付款规定1、甲方在年月日前，向乙方支付安装费总额的____%，计人民币元，作为定金,付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。乙方收到定金后开始进行安装跟踪工作。-3-2、甲方在双方约定的安装开工日期前10天，向乙方支付安装费总额的____%，计人民币.元,付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，甲方应通知乙方进场安装，乙方将在收到上述款项及甲方通知后的10天内进场安装。3、电梯安装调试完成，在通过政府部门验收合格后10日内，甲方应向乙方支付剩余___%安装费，即人民币.元，付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。此款支付最迟不超过货到工地后3个月。乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。如甲方未按时支付前述安装验收款，即使免费保修期已经开始，乙方仍有权暂停免费维修保养/历行检修责任。乙方对暂停期间电梯发生的故障或事故免责。4、如果付款方名称与甲方名称不一致，乙方有权决定不接受付款方代甲方的付款，由此而引起的任何延误或问题，乙方不承担任何责任。四、安装施工期1、若满足本合同第三条第二款之条件，则安装施工期为乙方进场安装之日起日。双方据此拟定预计开工时间年月，预计完工日期年月。2、当电梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并约定一个安装工期（包括开工日期和完工日期），以便相互配合，如期完工。3、如果因乙方原因，造成工期延迟，乙方将按照本合同第十二条承担相应责任。4、如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过12个月，则安装价格将按照本合同第九条的规定进行调整。5、如果因为非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟、恶劣气候等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，安装工期顺延，且甲方应承担停工期间所有设备和部件的保管责任及乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用，如果停工期超过6个月本合同第九条同样适用。五、电梯安装相关的工作责任和费用1、甲方责任和费用-4-1.1甲方在收到电梯设备后至开始安装前，负责妥善保管电梯设备。电梯到货时，甲方指定存储地点，并配合乙方卸货和到存储地点的搬运；如存储地点距安装位置超出50米（运输距离），甲方负责二次搬运。1.2甲方应在安装现场具备安装条件后书面通知乙方进场安装。在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施的电梯部件存储库房和工具室，以及库房内的照明电源和消防器材。同时负责施工现场安全保卫工作和已安装部件及库房外部件的成品保护。甲方未履行妥善保管电梯设备导致设备或零件损坏不能安装，甲方应承担更换设备或零件产生的费用，并且安装工期相应顺延。由于甲方防盗措施或安全措施等原因造成电梯部件被盗、被烧、被毁或其他损害的，乙方不承担任何责任。1.3提供符合布置图规定的机房、井道和底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。1.4机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)，在安装开工前，甲方在乙方安装人员的指导下将电源提供至电梯机房内乙方电源箱进线端。1.5负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并承担相应的费用。1.6负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。1.7扶梯安装甲方应负责提供吊装的场地和吊装点。1.8免费提供安装施工期间所需的水、电消耗。1.9在安装开工前向当地主管部门申报电梯开工手续，并根据当地标准承担有关的费用。1.10在有关政府部门出具的开工文件所载日期之前且双方书面移交和接收电梯井道之前，甲方应负责提供符合国家标准的厅门安全护栏和护网。1.11在申请政府验收前，由甲方负责提供电梯机房到监控室等区域的通信电缆，并完成敷设工作。2、乙方责任和费用2.1在合同拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。-5-2.2在有关政府部门出具的开工文件所载日期之后且双方书面移交和接收电梯井道之后，乙方应负责提供符合奥的斯工地安全标准的厅门安全护栏和护网。2.3在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。2.4在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。2.5按照国家电梯安装规范和奥的斯质量标准完成设备的安装和调试工作。2.6遵守施工现场的有关规章制度。2.7参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。2.8负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险2.9负责安装质量的自检验收，配合政府部门完成验收工作。2.102.11六、甲方或乙方的责任及承担费用（确认以“√”表示）责任内容甲方负责乙方负责1．按照乙方要求完成电梯设备现场起吊。□□2．提供符合OTIS现场安装规范及安全标准要求的脚手架和辅助材料。□□3．提供符合OTIS现场安装规范及安全标准要求的安装移动平台及附件。□□4．提供并安装井道永久照明，照明装置应符合国家标准的有关要求。□□5．提供合格的底坑爬梯。□□6．提供合格的机房高台爬梯及永久性护栏。□□7．政府部门检验、验收费用□□8.总包配合费9．监检费□□10．特殊项目1：□□11.特殊项目2□□七、安装验收和移交-6-1、电梯安装、调试工作完成后，乙方根据国家电梯安装验收规范和奥的斯质量标准进行质量自检验收。2、在电梯安装完工后5天内，甲方委托乙方向当地政府主管部门提出验收申请。如因甲方原因达不到政府部门规定的验收条件，需延期申报验收时，甲方仍须向乙方支付全部安装余额，并支付相应的误工费用。3、在政府部门验收合格后10日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装费的余额，乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。经乙方书面同意并由甲、乙方签订有关协议，乙方可以在收到合同规定的款项前允许甲方使用电梯设备。4、在政府部门验收合格后，如果甲方未能按照合同约定支付安装费余款或拒不接受电梯，应承担因此而引发的相关风险和法律责任。如甲方违约后又要求乙方移交电梯，除按照合同约定支付安装余款及相关违约金外，甲方还应承担由此引发的所有其他费用。5、电梯产品未经合法验收且未经移交,甲方不可擅自使用，否则甲方将承担因此引起的一切包括但不限于安全责任在内的法律后果，且向乙方额外支付所使用电梯安装价款每日千分之五的违约金。乙方同时将有权采取一切必要、合理的措施以停止甲方对电梯设备的使用，并有权向甲方主张损害赔偿。八、保修保养：1、自政府部门对电梯验收合格之日起，乙方向甲方提供为期12个月的免费保修保养服务，但不超过电梯到货后的18个月，免费保修开始日期为政府部门验收合格并颁发电梯合格证之日，无论电梯因何种原因未投入使用均按此规定执行（包括甲方未按合同要求支付安装款，而导致乙方无法将电梯交付甲方使用）。2、在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件（不包括照明灯具），因下列原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：（1）电梯所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障；（2）因甲方未能及时采取适当应急措施而加重的故障；（3）任何不可抗力事件所导致的故障；（4）由第三方对电梯设备进行维修保养而导致的故障；-7-（5）因甲方或业主使用、管理不当或人为因素等非乙方原因所导致的故障。3、如甲方违约，自行安排乙方以外的其它单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。九、价格调整如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过12个月，或由于非乙方的原因造成安装停工期超过6个月则安装价格将作相应调整，并另行签署补充协议。十、纠纷解决任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、不可抗力1、本合同下的不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况：战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、封锁、罢工、暴动、民众骚乱、政府命令、重大失窃、水灾、火灾、暴风雪、闪电、冰雹、地震、山崩、海啸、台风、飓风、翻车、翻船或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件及其它经双方一致同意的事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。2、不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。-8-十二、违约条款1、如由于乙方原因不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金。具体计付方法为:每延误一天,违约金为本合同中未按时完成电梯安装总价的万分之七,但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的百分之五。2、甲方应按本合同规定的付款方式按时付款,如甲方由于非不可抗力不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时,则甲方应向乙方支付延迟付款违约金,具体计付方法为:每延误一天,违约金为延迟付款金额的万分之七，但此违约金最多不超过延迟付款金额的百分之五。3、在未得到对方书面许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同。如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付违约金,金额为本合同总价的百分之三十。4、如果甲方未能按照合同规定付款，乙方可以不移交电梯，并且乙方不承担不移交电梯的责任，由此造成的后果和损失由甲方负责。十三、合同的终止1、当下列任何一种情形出现时，合同另一方可立即终止本合同的全部或者部分：（1）合同一方停业或者与履行合同相关的任何许可证被吊销，或被解散、终止、清算、宣告破产或兼并；（2）由于合同一方原因，电梯安装工程暂停90天以上；（3）甲方财产被查封导致严重损害甲方履约能力的；（4）如货到工地后，甲方未能在90日内发出安装进场通知。但若由于甲方原因，电梯安装工程暂停达90天，则合同