合同协议书

１A、合同协议书建设单位：枝江市公路管理段（以下简称业主）施工单位：枝江路桥工程有限责任公司（以下简称承包人）鉴于业主为修建枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程并接受了承包人对该工程的投标书，现由枝江市公路管理段（下称“业主”）为一方和枝江路桥工程有限责任公司（下称“承包人”）为另一方于2011年1月16日共同达成并签订本协议如下：1、枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程，计长42.4米。2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：(a)本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）(b)中标通知书；(c)投标书及投标书附录(d)合同专用条款(e)合同通用条款；(f)技术规范(g)图纸(h)标价的工程量清单(i)辅助资料表(j)构成本合同组成部分的其他文件3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的工程数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币陆拾叁万陆仟陆佰肆拾捌元（￥636648元）5、由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。6、作为对合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为3个月，工程从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。２9、本协议书正本二份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。业主：枝江市公路管理段承包人：枝江路桥工程有限责任公司法定代表人法定代表人或或其授权的代理人（签字或盖章）其授权的代理人（签字或盖章）2011年1月16日３B、项目经理委托书致：枝江市公路管理段本委托书申明：枝江公路管理段胜利路11号的枝江路桥工程有限责任公司的法人代表张茂军经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）授权郑红建为我公司承建的枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程的项目经理。特此委托。投标单位：枝江路桥工程有限责任公司（盖章）授权人签字：被委托的项目经理签字：日期：2011年1月16日４C、质量目标保证书为加强对本项目建设工程质量的监督管理，明确工程质量责任，确保实现优质工程的质量目标，枝江市公路管理段（以下简称业主）与枝江路桥工程有限责任公司（以下简称承包人）共同签订质量目标保证书，并作为合同组成部分，共同遵守，双方保证如下：承包人向业主保证：1、保证完成的工程项目工程质量合格率100%；2、保证实现优质工程质量目标；3、为了实现质量目标，保证做好以下工作：（1）保证对其完成的工程质量负直接责任；（2）保证严格执行国家及交通部颁布的标准、规范、规程，全面履行合同书的责任和义务；（3）保证自觉服从政府监督、社会监理的监督和检查；（4）保证认真抓好项目实施前准备工作，完善质保体系，强化企业自检，严把质量现场控制关；（5）保证项目负责人按照国家、部、省等有关部门对质量的要求和规定，认真履行职责和义务，对其完成的工程质量负领导责任。（6）保证强化领导，做到三个到位：一是主要领导岗位在工地，一线组织指挥，亲自抓质量；二是各个环节质量控制领导要到位；三是保障具体的质量目标与领导职责挂钩，实行工程质量领导终身制。（7）保证对施工中出现的质量缺陷或质量事故，要坚持做到四不放过，即：原因不查清不放过，责任不追究不放过，不接受教训不放过，不落实整改措施不放过；（8）保证按照奖惩对等的原则，接受应由自己承担的处罚。业主向承包人保证：严格执行国家、部、厅等有关部门对质量的要求和规定，保证按照奖惩规定，对承包人实行按质论价，优质优价，对于部分工程质量等级达到合格标准的承包人，不予以价格补助。1、保证履行合同规定的责任和义务，做到及时协调，及时服务，及时支付；2、保证按照优质优价的原则，对于分部工程工程质量等级达到优良标准的承包人，给予适当奖励。处罚1、对于单位工程不能实现优质工程质量目标的承包人和承包人项目负责人，将实行处罚。2、对造成重大工程质量事故的责任单位、责任人，将按国家有关法规予以处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。保证双方签章业主：承包人：枝江市公路管理段枝江路桥工程有限责任公司法定代表人（或其授权代理人）：法定代表人（或其授权代理人）年月日５D、安全目标保证书为确保枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程的施工安全，明确工程施工安全责任，实现安全施工的目标，枝江市公路管理段（以下简称业主）与枝江路桥工程有限责任公司（以下简称承包人）共同签订安全目标保证书，并作为合同组成部分，共同遵守。承包人的责任和义务1、保证严格执行施工承包合同书的规定，承担违反规定所造成的一切经济损失和责任；2、建立工地安全施工的保障体系，必须建立安全机构，健全管理网络，岗位责任到人，工作落实到位；3、执行交通部JTJ076-95《公路工程施工安全技术规范》，并结合本工地的实际情况，制定工地施工安全规章制度，严格爆破审批手续，必须选派经过培训、有爆破证的专业爆破手实施爆破工作，严格炸药、雷管进出库保管使用手续。严控药量和实施爆破规定，确保安全。4、对有光缆、电缆、电力、电信、自来水管道、煤气管道等路段的施工和爆破作业，施工前应根据有关单位部门（管线权属单位、公安部门、监理和业主）提供的资料和保护要求及有关规定，制定具体施工方案，并报告业主备案。施工时，安全责任人必须亲临现场，精心组织指挥；采取有效防护措施，坚决杜绝损坏通讯线路、自来水管、煤气管道等地下一切设施和因爆破造成人员伤亡、建筑物毁坏事故。凡造成上述设施毁坏、人员伤亡，一切责任与经济损失均由承包方负责，业主不承担任何责任。5、施工期间应按规定设置明显标志牌，设置警戒段，限时爆破，夜晚施工要安排安全值班人员指挥；6、加强安全教育，强化全员安全意识，搞好内部安全管理，严防治安事故发生，创建文明施工区。业主的责任和义务1、根据合同书规定的责任和义务，做好有关安全施工方面的地方协调和服务工作；2、建立安全施工激励机制，对安全施工实行目标管理，对管理到位、施工文明、生产安全施工单位给予适当奖励；对整体工程项目施工中未发生重大安全事故的标段，给予安全奖励资金5000元。处罚1、安全施工要坚持预防为主的方针，若出现安全隐患，要采取措施，及时整改；对整改不力者，业主有权要求承包人停工整改，整改所耽误的工期由承包人自负，并承担所产生的一切经济损失和责任；2、双方要团结协作，共同努力，确保安全施工目标的实现；承包人若违规发生重大安全事故，业主将视事故的性质给予2万元经济处罚，并按法规、法律追究有关责任人的行政、法律责任。保证双方签章业主：承包人：枝江市公路管理段（盖章）枝江路桥工程有限责任公司（盖章）法定代表人（或其授权代理人）法定代表人（或其授权代理人）６其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：E、廉政建设合同根据交通部《关于交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程项目建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主枝江市公路管理段以下简称甲方）与承包人枝江路桥工程有限责任公司（以下简称乙方），特订立如下合同：第一条甲乙双主的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部有关规定；（二）严格执行枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程项目施工合同文件、自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。７（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位和推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，有偿中介活动和安排个人施工队伍。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方止级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本八份，甲、乙方各四份送至有关部门。业主：枝江市公路管理段（盖章）承包人：枝江路桥工程有限责任公司（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）地址：地址：电话：电话：日期：日期：甲方监督单位：（全称）（盖章）乙方监督单位：（全称）（盖章）８履约银行保函致：枝江市公路管理段鉴于枝江路桥工程有限责任公司（下称“承包人”）与枝江市公路管理段（下称“业主”）签订了修建枝江市X232县道曹店桥危桥加固工程合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元（元）。本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的7天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求来主首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函在担保金额支付完毕，或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。担保银行：或其授权的代理人：年月日